Yapım İşi

TEKLİF MEKTUBU

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin Adı                : İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği-Kırsal Kalkınma ve Uygulama Daire Başkanlığı-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Telefon ve Faks No      : 0 412 2624700 - 0 412 2625136

Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı Diyarbakır-Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne Drenaj ve Sulama amaçlı sondaj kuyusu açılması yapım işi, İdaremizce 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacaktır. İsteklilerin fiyat tekliflerini de içeren teklif mektuplarını en geç 29/08/2013 Perşembe günü Saat:10:00’a kadar Kırsal Kalkınma ve Uygulama Daire Başkanlığı-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1-      Diyarbakır-Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne Drenaj ve Sulama amaçlı sondaj kuyusu açılması yapım işinde kuyunun derinliği hidrojeolojik etüd raporunda bazalt formasyonunda 50,00 m. ve 1 adet olarak planlanmıştır. İlerleme sırasında idare tarafından gerekli görülmesi halinde kuyu derinliğinde değişiklik yapılabilecektir.

2-      Kuyu 0-50 m. arası 15-171/4’’ delinerek 103/4’’ çapında boruyla teçhiz edilecektir.Teçhiz borularının et kalınlığı 5 mm olacaktır. Kuyunun delgi işlemi bittikten sonra teçhiz şeması kontrol mühendisi tarafından belirlenecektir.  

3-      Kuyunun teçhiz işlemi bittikten sonra yüklenici firma tarafından yıkama takımı kuyunun tabanına kadar indirilerek yıkama işlemine başlanacak aynı anda çakıllama da yapılacaktır. Kuyunun çakıllamasında kullanılan çakılın  granülometrisi idare tarafından uygun görülen çaplarda (7-15 mm.), elenmiş, iyi boylanmış, yıkanmış ve  suda ayrışıp erimeyen karakterde olacaktır.

4-      Yüklenici firmanın kusuru nedeniyle (Aşırı kaçak, takım sıkışması, çökme, göçme, yıkıntı vb.) yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir ödeme yapılmaz ve varsa yapılan ödemeler geri alınır. Bu gibi durumlarda yüklenici firma aynı şartlarla yeni bir kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için süre uzatımı verilmesi idarenin takdirine bağlıdır.

5-      Yıkama ve çakıllama mutlaka idarenin nezaretinde yapılacak ve çakıllama işleri bittikten sonra temiz su ile yıkamaya en az sekiz saat devam edilecektir. Yüklenici firma tarafından kuyunun çakıllaması ve yıkaması yapıldıktan sonra 48 saat boyunca inkişaf (Kompresör ile) ve su tecrübesi (Dalgıç pompa veya düşey milli pompa ile ) en az 72 saat yapılacaktır. Kuyudan temiz su elde edilinceye kadar pompaja devam edilecektir. Kuyudan sürekli siltli su alınmasında yüklenicinin hatası varsa; yüklenici bila bedel aynı özelliklerde yeni bir kuyu açmakla mükelleftir.Kontrol teşkilatı tarafından deneme işlemininin sonlandırılmasını müteakip, en az 2 adet su numunesi yüklenici tarafından alınarak analizi yapılmak üzere idaremize teslim edilecektir.

6-      Kuyuda Pompaj deneyi yapılırken uygun debi elde edilinceye kadar pompa montaj derinliği artırılacaktır. En kötü olasılıkla kuyu tabanına yakın bir derinlikte pompa montajı yapılarak deney yapılacaktır. YASS derinliğinin fazla olduğu durumlarda yüklenici uygun özelliklerde pompa temin etmekle yükümlüdür. Pompaj deneylerinde sağlıklı ölçüm yapılabilecek özellikte kuyumetre bulundurulması şarttır. Kuyumetre kablosu inmediği durumlarda  rasat borusu indirilerek ölçüm yapılması sağlanacaktır.

7-      Sondaj şantiye çalışmaları; yüklenici firmanın sigortalı olarak çalıştırdığı Jeoloji mühendisi denetiminde yapılacak ve yüklenicinin noter onaylı vekili olacaktır. Sözleşme onaylandıktan sonra yüklenici Jeoloji Mühendisinin Mezuniyet Belgesini, Oda Kayıt Belgesini ve Taahhütnamesini idareye verecektir. İdare tarafından yapılacak her türlü tebligatı kabule yetkili ve yükümlü olacaktır. Kuyu bittikten sonra Kuyu logu ve Pompaj formu hazırlanarak idareye verilecektir. Bütün bu dökümanlar eksiksiz olarak idareye verilmeden hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

8-      Bu iş için öngörülen süre 15 takvim günü olup yer teslimi yapıldığı gün işin süresi başlar. İşin zamanında bitirilememesi durumunda her takvim günü için ihale bedelinin %0.06 (onbindealtı) oranında kesinti yapılır. Beklenmeyen durumlar nedeniyle işin zamanında bitirilememesi halinde süre uzatımı verilmesi idarenin takdirine bağlıdır.

9-      Sondaj delgi birim fiyatlarına; işle ilgili her çeşit nakliye, delgi, teçhiz, yıkama, çakıllama,  inkişaf, pompaj ve kuyu ağzı betonu dahil olup ödemeler metre tül fiyat üzerinden yapılacaktır.

10-  Yüklenicilerin su sondaj kuyusu açılması konusunda daha önce çalışmış olmaları gerekmektedir. Yapılan işleri belgelemeleri gerekir.

11-  Sondaj kuyusu açılırken gerektiğinde kuyu ağız borusu yerleştirilecek olup bunun için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12-  Kuyunun kaçaklı olması durumunda taşınacak su için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13-  Açılan kuyuda inkişaf ve pompaj safhalarında çekilen suyun çevreye zarar vermeden ve pompaj sonuçlarını etkilemeyecek şekilde uzaklaştırılması işi yüklenici tarafından bila bedel yapılacaktır. Suyun uzaklaştırılması sırasında çevrede oluşan zararın tazmini yükleniciye aittir. Kuyudaki çalışmaların tamamlanmasından sonra şantiye alanının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi işleri de yükleniciye aittir.

14-  Delme işi rotary veya havalı sistemle çalışan makina ile yapılacaktır. Sert zeminlerde yüklenici isterse havalı makina ile çalışabilir.

15-  Yüklenici ilerleme sırasında her bir metre derinlik için bir numune alacaktır. Numuneler kuyuda bütün çalışmalar tamamlanıncaya kadar uygun özellikte kaplarda muhafaza edilecektir.

16-  Açılan kuyuların ağız betonu 2*2*0.5 m. ebatlarında olacak ve boğaz düzenlemesi ile ilgili beton ve tecrit işleri kontrol mühendisi tarafından verilecek talimatlara göre yapılacaktır.

17-  İşin yapılmasında kullanılacak teknik araç ve gereçler yüklenici firma tarafından eksiksiz karşılanacaktır. Pompaj aşamasında gerekli olan elektrik enerjisi ve araç masrafları (yakıt v.b.) temini yükleniciye aittir.

18-  Yapılacak işe işçilik ücretleri-genel giderler ve yüklenici karı dahil edilmiş olup istekliler tarafından söz konusu iş için anahtar teslimi götürü bedel fiyat verilecektir.

19-  Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

20-  Yapılan işin idare tarafından teslim alınması; muayene ve kabul işleminin bitirilmesini müteakip gerçekleşecektir.

21-  İdare söz konusu işi yapıp yapmamakta serbesttir.

22-  Teklif mektubu istekliler tarafından ticaret ünvanı belirtilmek suretıyle yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

23-  Verilen teklif mektupları son teklif verme tarihinden itibaren 30 gün süreyle geçerlidir.

24-  Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Diyarbakır Mahkemelerinde çözümlenir.

S.NO   YAPIM İŞİNİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ   BİRİMİ MİKTARI  TUTARI(TL)

  1     Drenj ve sulama amaçlı sondaj kuyusu(50mt)   adet               1             …………

TOPLAM(KDV HARİÇ)   ………….TL

İhale şartlarını okudum ve tamamen kabul ediyorum. İhale konusu işin tamamını anahtar teslimi götürü bedel üzerinden KDV HARİÇ ……………………..TL (rakamla)…………..……………Türk Lirası (yazıyla) ile yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum. Teklifimizin kabulünü arz ederiz.

  …./…./2013

Ticaret Unvanı

 Kaşe ve İmza