Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

 

 

 

Sayı : 87364060-949

Konu: Teklife Davet

Sayın :..............

Tel: Faks:

Kuruntumuzun ihtiyacı olan (25) kalem 2018 YILI İÇİN 25 KALEM MALZEME ALİMİ (22-F SÖZLEŞMELİ) işi satın alınacaktır. İlgilendiriniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 09.03.2018 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz'rica ederim.

Dl ~ - * ""'iOn Sağl aşkanı

09.03.2018-10:00

İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İĞDIR DEVLET HASTANESİ AMBARI Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

TOPÇULAR MAH.Hl'RRİYFT CAD.NO-24 İl SAĞI IK MÜDÜRLÜĞi: FK RİNASI İĞDİR İĞDIR

Telefon: 04762277589 Faks: DOĞRUDAN TEMİN H. U476 226064Cv İHALE B. 2260308 e-posta: satmalınaJdl>:3£ıcıUnail.com Elektronik a£

T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İĞDİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ S3ğlık Hizmetleri Başkanlığı

İhtiyaç Listesi

 

Satııuılmanın Yapılacağı Birim: Igdır Devlet Hastanesi NOTLAR:

1)  Yazımız sayısının teklif mektupları Üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.

2)   Teklif Tarfları firma tarafında bizzat verilecek veya fimıa faksla teklif gönderebilecektir.

3)   Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

4)    Şartlı teklifler ve TOric Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)    Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat sûresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilecektir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6)                   Firma    .Uhdesinde kalan Malzemeleri fatura ile birlikte UBB kaydını getirmek zonındadır.Getirilmediği takdirde firmaya ödeme yapılmayacaktır. *(UBB kaydı gerektirmeyen atımlarda 6.Madde dikkate alınmayacaktır.)*

7)                                      Malzemelerc   Ait Teslimatlar Siparişe Mütaakip En Geç 5 Gün İçerisinde Gerçekleştirilecektir.

8)                           Ortopedi    Malzemesi Alımı İşlerinde ;YQklcnici Firma Malzemeleri Ameliyathaneye Steril Olarak Teslim Edecektir. Steril Olarak Teslim Edilmeyen Malzemelerin Hastanemiz Tarafından Sterilizasyonu Yapıldıysa Steril Bedeli Olarak Belirlenen 100,00 TL'i SATINALMA TARAFINDAN BELİRTİLEN Hesaba Yatırıp Bu İşleme Ait Dekontu Fatura İle Birlikte En geç 3 gün içerisinde Sarf Depo Birimine Teslim Edecektir.Dckonmn Üzerinde Firma Adı, Vergi Dairesi,Vergi Kimlik Numarası Ve Hangi Hastaya Ait Malzemenin Steı ilizasyon Gedeli Olduğunu Belirtir bir Açıklama Bulunacaktır.

TOPÇULAR MAH HÜRRİYET CAD.NO’24 İl. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI İĞDIR İĞDIR

Telefon: 04762277589 Faks: DOĞRUDAN TP.MİN B. 0476 2260646' İHALE B. 2260308 c-posla: sMiıtalma_idh@boanaiUoın Elektronik ağ:

2018 YIL! KEMOTERAPİ İLAÇLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-    Teklif edilecek ilaç için Sağlık Bakanlıgı'ndan ruhsat alınmış olacak vc Sağlık Bakanlığı'nco çıkarılmış genelge vc tüzüklere uygun olan ilaç alınacaktır.

2-      Teklif edilecek ilaç. Maliye Bakanlığı'nm en son tarihli yayınlamış olduğu Bütçe Uygulama Talimatnamesinde, Resmi Kurumlar tarafından geri ödemesi yapılan ilaçlar listesinde yer almalıdır.

3-                      Teklif          edilecek ilacın etken maddesi muhakkak ihale listesindeki elken madde ile tam olarak aynı olacak, teslimat sırasında doğabilecek yanlışlıklar iade sebebi sayılacaktır.

4-   Teklif veren firmalar, teklif mektuplarında teklif verdikleri ilacın ticari adını ve hangi firmaya ait olduğunu belirtecektir. Teslimde ihalede teklif etlikleri ilacı vereceklerdir.

5-     İlacın üzerindeki etikete; ruhsat tarihi, seri numarası, imalat tarihi, kontrol numarası ve son kullanma tarihi yazılacak: ambalaj içerisinde ilacın prospektüsü bulunacaktır. İlaç üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampulün üzerindeki isimler vc miatlar silinmeyecek şekilde yazılacaktır.

6-    Müteahlıil firma teslim ettiği ilacın seri numaralarını ve ne seriden ne miktarda teslim etliğini irsaliyede yazılı olarak belirtecektir. İlacın depodaki yerine kadar taşıtılması müteahhide aittir ve teslimat müteahhit firmanın yetkili elemanlarınca yapılacaktır.

7-                               Ambalajı             bozuk, kırık, çatlak ilacın tümünden müteahhit firma sorumlu olacaktır.

8-    Muayene komisyonu gerek duyduğu zaman ilacın kabulünde, gerekse preparailarm kullanımı sırasında, belirli andıklarla her seriden numune alınıp Refik Saydam Merkez HıfziSlhlıa Bûşkanhgı’na analiz için gönderecek; analiz ücreti ile gönderilecek numune kadar ilaç firma tarafından karşılanacaktır.

9-     Satın alman ilacın etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içinde stabilite yönünden bir bozulma olduğu ve bu durum Refik Savdnm Merkez Hıfzısıhha Başkanlığı raporu ile tespit edildiğinde, firma bozulan miktarı kadar ilacı 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir.

10-    İlaç karışık miadlı olmayacaktır. Son kullanma tarihinin dolmasına 3 (üç) ay kala hastaııecc bildirildiği takdirde 15 (on beş) gün içerisinde müteahhit firma tarafından daha uzun süreli ilaç ile değiştirilecektir.

II - İlacın hastane ambalajı olanlar tercih sebebidir.

12- feza depolan ve imalatçı firmalar dışındakiler ilaç ihalesine katılamazlar.

I.ı- Saklanması vc dağıtımı soğuk zincir gerektiren ilaçlar nakledilmeden bir gün öncc eczaneye bildirilecek ve soğuk zincir kurallarına uygun olarak 24 snnt içerisinde nakil ve teslim edilecektir.

 

 

Ayrıca dış ambalajda teslim cdeıı ve teslim alanların uyarılması açısından, görülecek bir yerde “soğuk zincir -2 -8 t' de saklanmalıdır" uyan etiketi yapıştırılması zorunludur. Soğuk zincire tabi olan ilaçların sevkıyatı ve mal kabulü aşamasına kadar geçen sürede soğuk zincirin bozulup bozulmadığını gösteren indikatör etiketler bulunmalıdır. Soğuk zincirin kırılması durumunda sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

14-     İdari vc Teknik Şartnamede bulunmayan hükümler için muayene vc kabul işleri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.

15-    Ûu alım < Doğrudan Temin 22/f) sözleşmeli bir alımdır. Sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Teklifler değerlendirildikten sonra uhdesinde kalan firma ile sözleşme imzalanacaktır.

16-   idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ilaçlar hasta başı sipariş edilecek ve her teslimat (sipariş) için bir fatura düzenlenecektir.

15- Sipariş verildiği tarihten itibaren, söz konusu ilaçlar 5 (beş) gün içerisinde teslim edilecektir. İlaçlar sadece sipariş edildiği takdir vc tarihte gönderilecektir.

19- İlaç ve serum teslimatları halta içi mesai saatlerinde en geç saat 15:00 dan öncc yapılacaktır.

«S

 

Evrakın ekktronik Imnlı uuclinc Mtp:.Vc-bclpc.»^lıV govu »drcsindcn b7ccJfc9.7852-43ba-tı»tw-0*.lbc7S014<}7 kodu ileert$cbilittintt İla belge >070 s?r ılı elckuctıik imza kanuna gön: güvenli elektronik ınua ile imzalanmıştır

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Iğdır Devlet Hastanesi

 

2018 YILI 25 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI (22-f)

İŞİNE AİT SÖZLEŞME

 

 

 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Iğdır Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Iğdır Devlet Hastanesi (bundan sonra "İdare"olarak anılacaktır) ile diğer tarafta  ………………………………………… (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi : TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI MERKEZ/IĞDIR olup,

Tel No : 0 476 226 03 07

Faks No : 0 476 226 06 46-226 03 08

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi : ………………………………………………………………..olup,

Tel No :

Faks No :

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat  adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa  tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı  daha sonra süresi içinde yapmak  kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

3.1 Sözleşme Konusu Alım Yapılacak Malın Miktarı

 

SÖZLEŞME KONUSU İŞE AİT LİSTE

3.2. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 2018 YILI 25 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI (22-f)'nın teklif dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

3.3. Bu Sözleşme ile temin edilecek işler, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde  belirtildiği şekilde  teslim edilecektir.

3.4 Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

3.5 Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların, sözleşme süresi sonunda daha az miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bir bedelle tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

 

Madde 4- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Dahil Olan Giderler ve Ekleri

4.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (…………………………………………..) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların/yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

4.2. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

4.3. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

4.4. Teklif dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile teklif dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki  veya farklılıklar olması halinde teklif dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

Madde 5- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren ………………………… TAKVİM GÜNÜDÜR.

Madde 6- İşin Süresi ve Teslimat

6.1. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren …………………………… TAKVİM GÜNÜDÜR.

6.2. Yüklenicinin teslim programı : İDARENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLAÇLAR HASTA BAŞI SİPARİŞ EDİLECEK VE HER TESLİMAT (SİPARİŞ) İÇİN BİR FATURA DÜZENLENECEKTİR. SİPARİŞ VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İLAÇLAR 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMATLAR HAFTA İÇİ MESAİ SAATLERİNDE EN GEÇ SAAT 15:00 DEN ÖNCE YAPILACAKTIR.

6.3. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA Kİ İLAÇLAR İDARENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İLAÇLAR HASTA BAŞINA ALIM YAPILACAKTIR. SÖZLEŞME KAPSAMINDA Kİ İLAÇLAR İHTİYAÇ OLDUKÇA TELEFON/FAX/YAZI/MAİL YOLUYLA TALEP EDİLECEKTİR. BU SÖZLEŞME  İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN AYNI GÜN İÇERİSİNDE ,İŞE BAŞLANIR.

Madde 7- Ödeme yeri ve şartları

7.1. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla  teklif konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme IĞDIR İSM DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI -2 tarafından yapılacaktır.

 

7.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı

YÜKLENİCİ FİRMANIN ÖDEME YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI İDAREMİZE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLMESİNE MÜTEAKİP, İDARENİN NAKİT DURUMUNA GÖRE 90 İLA 150 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILIR.

 

Madde 8- Gecikme Cezası

Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, süresinde teslimat yapılmadığı / iş bitirilmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‰ 2 (Binde iki) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde teklif bedelini aşamaz

 

Madde 9- Yüklenicinin  Yükümlülükleri

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu işin, sözleşme ve teklif dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi  kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 10- Fiyat Farkı

Bu alımda fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

 

Madde 11- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan teslimattan, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında  4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 Sözleşme konusu teslimatların kabulüne kadar korunmasından yüklenici sorumludur.

 

Madde 12- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslimatlarında hileye başvurmuş olması veya teslimat konusunun teknik gereklerine uygun yapılmamış olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

 

 

 

Madde 13- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

13.1. İdarenin Sözleşmeyi  Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

       (a) Yüklenicinin taahhüdünü teklif dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin on  (10) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

       (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

13.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi            

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

13.3. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

13.4. Fesih Tarihinin Belirlenmesi

 

13.4.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

13.4.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

13.4.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile teklif etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye teklifsinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

 

13.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

13.5.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

13.5.2. İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

13.5.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen iş miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

13.5.4. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

13.5.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

13.5.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

          a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

          b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek,

         c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

 

13.6. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi

 

13.6.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

13.6.2. İdare; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

 

Madde 14- Yüklenicinin Ölümü

Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

 

Madde 15- Yüklenicinin İflası

Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında  4735 sayılı Kanunun 20 ve  22 inci maddelerine göre işlem yapılır.

 

Madde 16- Anlaşmazlıkların çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde IĞDIR  mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 17- Diğer Hususlar

 

Madde 18- Yürürlük ve İmza

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 18 (onsekiz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………  tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir

       

 

 

İDARE

YÜKLENİCİ