Taşıtın Mübadelesi

Özet
İhale İlanı

İhale No	496816
Sektör	Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı
İdare	AMASYA 15. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
İhale Tipi	Mal Alımı
İhale Usulü	Doğrudan Temin
İhale İli	Amasya
İşin İli	Amasya
Yayın Tarihi	14 Kasım 2013
İhale Tarihi	18 Kasım 2013 14:30

Bu ve benzer yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Kamu İhaleleri
E-İhaleler
İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
Doğrudan Temin İhaleleri
Sınırsız İhale Takibi
Sınırsız İhale Alarmı
Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)

Temel Paket Dahil
AB İhaleleri
İhale Sonuçları
Kazanan Firmalar
İhale Arşivi
KİK Kararları
Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI

İŞİN ADI :

TAŞITIN MÜBADELESİ

İLAN TÜRÜ ve USULÜ:

DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları

İDARE ADI:

15 NCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

ADRESİ:

15 NCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞIAMASYA

TELEFON VE FAX NUMARASI:

+903582420024 - +903582421474

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:

1 ADET ARAÇ MÜBADELESİ

MİKTARI:

1 ADET

MALIN TESLİM YERİ:

15'İNCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI TAŞINABİLİR (DAYANIKLI) 657 - TAŞINABİLİR (TÜKETİM) 657 MAL SAYMANLIKLARI

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 40 ( KIRK ) TAKVİM GÜNÜ

İhalenin YAPILACAĞI YER:

15 NCİ P.EĞT.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI AMASYA

İhalenin TARİH VE SAATİ:

18/11/2013-14:30

SARTNAME NO:

EKLİ SÖZLEŞME

İHALE İLANI METNİ

"BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
15'İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI/AMASYA

TEKLİF SAHİBİNİN
"ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ:
E-MAİL ADRESİ (VARSA):"
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
TELEFON VE BELGEGEÇER NUMARASI:
ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / HESAP NUMARASI:
İhtiyaç listesi tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınıflama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Bir (1) adet araç mübadelesi işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim / ederiz.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.NU MÜBADELE KAPSAMINDA İDARE TARAFINDAN VERİLECEK ARAÇLARA AİT BİLGİLER ARAÇ MÜBADELE KAPSAMINDA İDARE TARAFINDAN ALINACAK ARAÇLARA AİT BİLGİLER TESLİM YERİ ÖDEME ŞEKLİ MÜBADELE KAPSAMINDA ARADAKİ FİYAT FARKI
İMAL YILI, ARAÇ MODELİ VE MOTOR NUMARASI BİRİM MİKTAR TEKLİF EDİLEN TUTAR (TL) ARAÇ MARKA VE MODELİ RENGİ BİRİM MİKTAR TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATI
1 "AMBULANS HASTA NAKİL
(FORD TRANSİT 190 LIK VAN)" ADET 1 8.000,00 FORD TRANSİT 350L YÜKSEK YAVAN VAN MİNİBÜS 2.2L TDCI (ACİL YARDIM AMBULANSI CADDE TİPİ) BEYAZ ADET 1 AMASYA PEŞİN
TOPLAM (KDV HARİÇ)

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ………………………....……………………………………TL.dir.
2. 15'inci P.Eğt.Tug.K.lığı (AMASYA)'na ait yukarıdaki cins, miktar ve özellikleri belirtilen araçlar mübadele kapsamında verilerek, yerlerine karşılarında özellikleri yazılı araçlar (EK-A da gönderilen özelliklerde dahil olmak üzere) alınacaktır.
3. Birliğimize ait mübadele kapsamında verilecek araçlar için talep etmiş olduğumuz fiyatlar yukarıda belirtilmiştir.(Fiyatlara KDV dahil değildir.)
4. Alım konusu işle ilgili olmak üzere idaremizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idaremizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5. Teklif ettiğimiz tutarın binde 5,69 oranında karar pulu, binde 9,48 oranında sözleşme pulu (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme boşaltma vb.)ödemeyi taahhüt ediyoruz.
6. 4734 Sayılı K.İ.K'in 10'uncu ve 11'inci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.
7. Yeni alınacak araçların birim fiyat teklifi KDV hariç, ÖTV dahil olarak verilecektir.
8. Araç mübadele işinin üzerimizde kalması durumunda 3 (Üç) takvim günü içerisinde sözleşme imzalamayı ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 (kırk) TAKVİM GÜNÜ içerisinde araçların tamamını teslim etmeyi taahhüt ederiz.

Teklif Verileceği Tarih ve Saat 18.11.2013 / 14:30
İhale Komisyon Başkanlığı Pirler Parkı Karşısı /AMASYA
Tel &Fax : 0 358 218 51 63

FİRMA "YETKİLİ KİŞİ"
İMZA :
ADI SOYADI :

" EK-A

MÜBADELE KAPSAMINDA ALINACAK FORD TRANSİT 350L YÜKSEK TAVAN VAN MİNİBÜS 2.2L
TDCI ACİL YARDIM AMBULANSI CADDE TİPİ ARACIN TIBBİ VE TEKNİK DONANIM LİSTESİ"
TIBBİ DONANIM TIBBİ DONANIM
S.Nu. Malzeme Adı Miktarı S.Nu. Malzeme Adı Miktarı
1 2 Hareketli Sedye Platformu 1 1 Lıght Bar Siren Sistemi Ledli 1
2 Ana Sedye 1 2 Invertor ( 1500 W Tam Sünüs ) 1
3 Kombinasyon Sedye 1 3 Redresor ( 15 AH ) 1
4 Komple Oksijen Sistemi 1 4 Florasan ( Ledli ) 1
5 Vakum Sedye 1 5 2. Akü 1
6 Faraş Sedye 1 6 Mozotlu Kalorifer D4 1
7 Spine Board 1 7 Elektronik Kumanda Paneli 1
8 Portatif Vakum Aspiratörü 1 8 Intercom 1
9 Duvar Tipi Tansiyon Aleti 1 9 Yan Mavi Lambalar 6
10 Portatif Tansiyon Aleti 1 10 Avadanlıklar 1
11 Diagnostik Set 1 11 ABS Dolap Sistemi 1
12 Şişme Atel Seti 1 12 Pedallı Çöp Kovası 1
13 Dısposıble Malzeme Seti 1 13 Yan Sürgülü Kapı Camı 1
14 Steteskop 2 14 Doktor Koltuğu Sağ Yan 1
15 Cenaze Torbası 2 15 Seperatör İçi Doktor Koltuğu 1
16 Traksiyon Atel Seti 1 16 Fosforlu Şerit ve Yazılar 1
17 Ked Yeleği 1 17 İzalasyon 1
18 Transport Ventilatör Cihazı 1 18 ABS Tavan Yan Panel Kaplama 1
19 Defibrillator XD-300 1 19 Tavan Kaplama 1
20 Enjektör Pompası 1
21 Canlandırma Çantası 1
22 Temel Tıbbi Çanta 1
23 Yanık Seti 1
24 Acil Doğum Seti 1
25 Ayarlı Boyunluk Seti 1
26 Glikozmetre 1

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
MERKEZ/AMASYA
15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞININ
İHTİYACI OLAN 1 ADET TAŞITIN ………………………………………………ŞTİ.’NDEN
MÜBADELESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
TARİH : 2013
NO :

SÖZLEŞME FİHRİSTİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ
3. SÖZLEŞME DİLİ
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR
5. SÖZLEŞME KONUSU
6. SÖZLEŞME TÜRÜ VE BEDELİ
7. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER
8. SÖZLEŞME EKLERİ
9. SÖZLEŞME SÜRESİ
10. ARAÇLARIN TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
11. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
12. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI
13. FİYAT FARKI
14. GECİKME CEZASI
15. SÜRE UZATIM VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
16. SÖZLEŞME DEVİR ŞARTLARI
17. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
19. YENİ MODEL VE DOKÜMANTASYONU
20. AMBALAJLAMA
21. REKLAM YASAĞI
22. MEVZUATA UYGUNLUK
23. YÜKLENİCİNİN TAZMİN SORUMLULUĞU
24. SİGORTA
25. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
26. BİLDİRİLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER
27. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ
28. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ
29. ÖDEME BELGELERİNİN DÜZENLEMESİ
30. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK
31. YÜKLENCİNİN SÖZLEŞME İLE TESLİMİNİ TAAHHÜT ETTİĞİ İŞE İLİŞKİN
SORUMLULUĞU
32 SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER
33. ONAY VERİLMESİNİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAMASI
34. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM
35. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ
36. YÜKLENİCİNİN İFLASI
37. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
38. DİĞER HUSUSLAR
39. YÜRÜRLÜK
40. İMZA

15’İNCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞININ
İHTİYACI OLAN 1 ADET TAŞIT ………………………………………………………….’NDEN
MÜBADELESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sözleşmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………….. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler
Madde 2-
2.1. İdarenin adresi : 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı Merkez/AMASYA
Tel No : (0358) 242 00 24
Faks No : (0358) 242 06 85
E-Posta Adresi (Varsa) :

2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :

Tel No :
Faks No :
E-Posta Adresi (Varsa) :

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Sözleşmenin Dili
Madde 3- Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;

4.1. Bu Sözleşmede yer alan;

“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri,

“İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,

“İşyeri”; malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

“Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra komisyon olarak ifade edilecektir); İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,

“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,

“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,

“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,

“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,

“Sözleşme Bedeli”; ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,

“Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

“Teknik Doküman”; Yüklenici firma ve ihtiyaç makamı tarafından onaylanan katalog ve eklerini, (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.)

“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,

“Muayene ve Kabul Raporu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,

Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Yerli ya da yabancı isteklilerin ilgili mevzuatlarına göre tabi oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını,

“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faksla veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,

“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,

“Taraf/Taraflar”; işbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,

“Pilot Ortak”; Ortak Girişim olarak teklif verilen ihalelerde ortak girişim beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve ortak girişimi temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

“Teklif”; Yüklenicinin idareye sunduğu teklifi,

“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,

“Kabul”; işlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder.
Sözleşmenin Konusu
Madde 5-

5.1. 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 16’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden, 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığının ihtiyacı olan EK-A listede cinsi, modeli ve özellikleri belirtilen 1 adet aracın, EK-B’de yer alan Onaylı Katalog (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir) ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde mübadele edilmesi işidir.

5.2. Bu sözleşme ile temin edilecek taşıtlar, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun, onaylı katalog ve eklerinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6-“Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış EK-C’de belirtilen cetvelde yer alan, yüklenici tarafından teklif edilen, verilecek eski araçlara ait birim fiyatın …………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... ... .... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .... .... .... .... .... .... ..... ... .... .... .... .... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... …..TL (KDV.HARİÇ,) ile alınacak yeni araca ait birim fiyatın……………... .... ... ... .. ... .. ... . .. .. .. .. ... . ... . . .. . . .. . . .. . . .. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... TL (KDV.HARİÇ, ÖTV DAHİL) olmak üzere toplam ……………... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... .... ..... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .... ... .... .... ..... .... ... ... ... ... ... ... .... ... .... .... .... .... ... ... ... ... .... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.”
Alınacak yeni aracın KDV’li fiyatından, verilecek eski aracın KDV’siz fiyatı düşülerek aradaki fark ödenecektir. Ödenecek miktardan Damga Vergisi Kanununa göre damga vergisi kesilecektir.

Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
Madde 7-

7.1. Sözleşme bedeline ulaşım, sigorta (zorunlu trafik sigortsı dahil), vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dâhildir. İhale ve sözleşmeye, taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait bütün vergi, resim ve harçlar ile ihale/sözleşme giderleri istekli/yükleniciye aittir. Yurt içinden satın alınacak bu malzeme için ithalâtla ilgili her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar, fon, sigorta gibi masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

7.2. KDV alıcıya aittir. Satın alınacak malzemenin 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (f) fıkrası gereği, 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 nolu Maliye Bakanlığınca yayınlanan 93 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer almadığından Katma Değer Vergisi ödenecektir.

Sözleşmenin Ekleri
Madde 8-

Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Alım dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
a) Sözleşme Tasarısı ve ekleri
b) Onaylı Katalog (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.)
c) Yazılı açıklamalar
ç) Diğer evraklar

Sözleşmenin Süresi
Madde 9- Sözleşme sözleşmenin imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve tüm sözleşme hükümleri tamamlanınca/yerine getirilince sona erer.

Araçların Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı
Madde 10-

10.1. Araçların Teslim Alınma Yeri

Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan alınacak yeni araçlar; ………………….. ……………………………. tarafından EK-A çizelgede yer alan teslim yerine teslim edilecektir.

Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan verilecek eski araçlar, ………………….. ……………………………. tarafından EK-A çizelgede yer alan teslim yerlerinden teslim alınacaktır.

10.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim Şekli: EK-A çizelgede yer alan taşıtlar, 40 takvim günü içerisinde, tek partide teslim edilecektir.

Yukarıda verilen proje gerçekleştirim takviminin mücbir sebep halleri hariç herhangi bir diliminde gecikme olması halinde sözleşmenin 14’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gecikme cezası uygulanır.

10.4. Yüklenicinin Teslimat Programı:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,….adet……… marka taşıt 40 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Erken teslim kabul edilebilecektir. Erken teslim halinde fiyat farkı ödenmeyecektir. Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan verilecek eski araçlar, yeni araçların alınmasını müteakip, 30 gün içerisinde, ………………….. ……………………………. tarafından EK-A çizelgede yer alan teslim yerlerinden teslim alınacaktır. Araçların 30 gün içerisinde yüklenici firma tarafından alınmaması durumunda, araçlar firma tarafından teslim alınmış kabul edilecektir. Bu durumda firma herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacaktır.

10.5. Teslim Programında Değişiklik

Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla 10 (ON) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Ödeme yeri ve şartları
Madde 11-

11.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme; EK-A çizelgede yer alan ihtiyaç sahibi birim/birlik tarafından kantin gelirlerinden ödenecektir. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödeme yapılacaktır.

11.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı:.

a. İhtiyaç sahibi birlik (15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı) teknik üyeleri ve 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacak muayene sonunda aracın kabulünün yapılmasını müteakip, aşağıdaki belgeler tam ve eksiksiz olarak yüklenici tarafından ihtiyaç sahibi birliğe intikal ettirildiğinde, malın bedeli ihtiyaç sahibi birlik tarafından, ilgili birliğin kantin gelirlerinden EK-A çizelgede belirtilen ödeme koşullarına göre peşin ödenecektir. Alınacak yeni aracın (ÖTV DAHİL) KDV’li fiyatından, verilecek eski aracın KDV’siz fiyatı düşülerek aradaki fark ödenecektir. Ödenecek miktardan Damga Vergisi Kanununa göre damga vergisi kesilecektir.

b. Tahakkuka esas olacak belgeler şunlardır:
(1) 1 asıl 2 suret fatura, (Fatura düzenlenirken ödemenin yapılacağı banka ve hesap numarası belirtilecektir.)
(2) 3 nüsha Taşınır Mal İşlem Belgesi,
(3) 1 asıl 2 suret muayene muhtırası ve komisyon kararı.
(4) Eski araçların KDV’sinin yüklenici tarafından ödendiğine dair alındı belgesi,

c. Aracın erken teslim edilmesi halinde bedeli normal teslim tarihi beklenmeden ödenecektir.

ç. Sözleşmede kararlaştırılan fiyat Türk Lirası cinsinden sabit olup, her ne şekilde olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir.

d. EK-A çizelgede belirtilen peşin alımlarda, ödenecek bedel (aradaki fiyat farkı), ilgili birliğin kantin gelirleri göz önüne alınarak, yüklenici firmaya ödenebilecektir.

e. Sözleşmenin 2013 yılı sonunda imzalanması ve araç teslimatının yıl sonuna kadar yetişmemesi nedeniyle, 2013 yılı kantin gelirlerinden mübadele için ayrılan ödenekler, araç/araçlar teslim alındığında yüklenici firmanın hesabına yatırılmak üzere ilgili birliğin açacağı banka hesabında blokeli olarak tutulacaktır.

Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
Madde 12-
Yükleniciye avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı
Madde 13
13.1 Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2 Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

Gecikme Cezası
Madde 14-
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Ceza Ve Fesih:
14.1. Araçların sözleşmede tespit edilen teslim süresine göre (Mücbir sebep halleri hariç) gecikme ile teslim ettiği takdirde her geçen gün için gecikme konusu olan araçların bedelinin %0.1 (bindebir)'i nisbetinde bir gecikme cezası ödeyecektir. Ancak cezalı süre azami 30 (Otuz) gün uygulanacaktır. Cezalı süre 30 (Otuz) günü geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi feshetmekte veya cezalı süreyi uygun göreceği kadar uzatmakta serbesttir. Gecikme cezası, ihtara hacet kalmaksızın 20 (yirmi) gün içinde firma tarafından ilgili birliğin kantinine defaten ve nakden yatırılır veya yüklenicinin ilk istihkakından alıkonulur. Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme tutarını aşamaz. Geçikme ihtarına rağmen aynı durum halen devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
14.2. Gecikme mücbir sebeplere dayandığı ve bu sebeple verilen cezasız süre toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi tasfiye etmekte veya yeni süre tanımakta serbesttir.
14.3. Ceza tutarı yalnız teslim edilemeyen araç bedeli üzerinden, KDV dâhil edilmeksizin hesaplanacaktır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 15-

15.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
(1) Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi,
(2) İmalâtın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi,
(3) Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi,
(4) Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum, bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.)
(5) Türk resmî makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmî makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalâtın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi,
(6) Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, ham madde temin edilen ülkeler için de geçerlidir,
(7) İdarenin sebebiyet verdiği veya uygun gördüğü haller,
(8) T.C. devletine karşı konulan ambargo nedeniyle yüklenicinin malzeme ithalinde bulunamaması,

15.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

15.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.

15.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en az indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

15.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;
(a) İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,
(b) İdarenin, bu sözleşmede ve Şartnamede sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,
(c) Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,
(d) Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(e) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.

Sözleşmenin Devir Şartları
Madde 16-

16.1. Devire İlişkin Şartlar:
Sözleşmenin devri hiçbir şekilde mümkün değildir.

16.2. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme fesih edilir.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması
Madde 17-
Sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla (sözleşme hükümlerinde değişiklik karşılıklı (idare-yüklenici) yazışmalarla yapılabilecektir.), aşağıda belirtilen hususlarda;
a. Mübadele kapsamında araçların teslim yeri,
b. Mübadele kapsamında araçların (verilecek ve alınacak araçların) teslim süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,
c. 4353 Sayılı Kanuna uygun olarak, sözleşmenin uygulanması sırasında gerek ihtiyaç makamı gerekse yüklenici tarafından sözleşmeye konu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirmeler veya teknik olarak sözleşme ve eklerinde revizyon yapılması ve bu revizyonun sözleşmeye yansıtılması ihtiyacı olması halinde; sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Yüklenicinin Yükümlülükleri
Madde 18-
18.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve alım dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.
a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalât yapmak.
ç. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
d. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak
e. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
f. Sözleşmenin, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

18.2. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
a. İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
b. İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
c. İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.

18.3.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları

18.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

18.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

18.3.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

18.4. Malların Taşınması

18.4.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dâhildir.

18.4.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.

18.4.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.

18.5. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18.6. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma

18.6.1. Yüklenici taşıma sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.

18.6.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.

18.6.3. Yüklenici, boşaltma sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.

18.7. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

Yeni Model ve Dokümantasyonu
Madde 19-
Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde mevcut onaylı kataloğa uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, İdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin İdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir.

Ambalajlama
Madde 20

20.1. Teslim edilecek ve teslim alınacak araçlar; yüklenici tarafından, teslim yerine kadar sağlam bir şekilde ve mevcut hava şartlarına, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya, her türlü hasar ve korozyona ve deformasyona karşı koruma önlemleri alınmış olarak sevk edilecektir.

20.2. Nakliyat esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın giderilmesi yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca yangın, kaza vb. karşı sigorta işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

20.3. Araçların gereken şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.

Reklam Yasağı
Madde 21 Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Mevzuata Uygunluk
Madde 22- Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,

a. İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

b. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,

uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Madde 23-

23.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.

23.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

23.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.

Sigorta
Madde 24-Yüklenici malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

İdarenin Yükümlülükleri
Madde 25- İzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
Madde 26- İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Yüklenicinin Vekili
Madde 27- Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil temsilci atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 28 – Muayene, EK-A çizelgede yer alan ihtiyaç makamlarının ilgili birliklerinin teşkil edeceği muayene komisyonları tarafından yapılacaktır.

28.1. Muayeneler ilgili birliklerce oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından, sözleşme, EK-C’de yer alan onaylı katalog dökümanı ve EK-D’de belirtilen ara. Tıbbi ve Teknik Donanım Listesi’ne göre (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir) yapılacaktır. Yüklenici tarafından, araçların, muayene yerinde (ilgili firma park sahasında) teslime hazır olduğunun, yazılı olarak 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığına bildirildiği tarihten itibaren, 10 (on) gün içinde malın muayene işlemleri başlatılır.

28.2. Muayenede geçen süreler teslim süresinden (cezalı ve cezasız süreler dâhil) sayılmayacaktır. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ve muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir.

28.3. Muayene sonunda reddedilen malzeme için yüklenici, kendisine veya yetkili temsilcisine tebligat yapıldıktan sonra 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilir. Bunun üzerine 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı tarafından 2 nci Muayene Heyeti teşkil edilir. İtiraz muayene heyeti her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere muayene yapar. Bu heyetin vereceği rapor taraflar için kat’i olup, olayın mahkemeye intikal etmesi halinde taraflar bu rapora bağlı kalmayı kabul ve taahhüt ederler.

28.4. Reddedilen malzeme, her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile son teslim tarihine kadar (cezasız teslim süresi içinde) veya 10 (on) günlük cezalı süre içinde onarılır veya yenisi ile değiştirilir. Yüklenicinin bu süre içindeki talebi ile yeniden muayene yapılır. 10 (on) günlük cezalı sürenin başlangıcı bu konudaki yazının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir. Muayeneye sevk edilen her parti teslimatta, muayene komisyonunca, uygun bulunanların kabulu yapılacak, niteliklerine uygun bulunmayan araçlar eksikliklerin giderilmesi için firmaya iade edilecektir.

28.5. Yüklenici veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır.

28.6. Muayenelerde; muayene komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerde istifade için, malzemeye ait fabrika test sonuçlarını gösterir rapor, muayene komisyonunca talep edilmesi halinde, yüklenici tarafından komisyona sunulacaktır. Denetim ve muayenesi uzun süreyi kapsayan veya test cihazı temininde güçlük çekilen veya muayenede test edilemeyen hususlar hakkında yüklenici tarafından verilecek olan taahhütname/belgeler kabule esas sayılacaktır.

28.7. Teslim yeri ve/veya fabrika tesislerinde muayene için gerekli her türlü ortam, şart ve imkânlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

28.8. Muayene sırasında dizayn, imalât, montaj ve işçilik hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hatalardan yüklenici sorumludur.

28.9. Muayene edilecek malzeme; önce muayene yapılacak yerde mal sorumlusuna senetle teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.

28.10. Muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ve muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel firma tarafından karşılanacaktır.
Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
Madde 29-
29.1. Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen araçların miktarı,
b. Araçlar Sözleşme ve ekinde yer alan onaylı katalog ve eklerine uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, onaylı katalog ve eklerinde belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu malların oranını ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve onaylı katalog ve ekleri çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
29.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulünü ve malların gerekli özellikleri taşımaması yada onaylı katalog ve eklerine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
29.3. 15’inci P.Eğt.Tug.K.lığı, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.
29.4. İhtiyaç sahibi birlik, Komisyonun kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Madde 30-
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar, oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, 34 üncü madde de garanti hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
Madde 31-

31.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

31.2. Yüklenici, teknik belgelerin, teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 7 (yedi) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.

Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
Madde 32-

32.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa 14’üncü maddede belirtilen hükümler uygulanır.

32.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokumandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Madde 33- Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Garanti ve Bakım, Onarım
Madde 34-
34.1. Mübadele kapsamında alınan yeni araçlar, her türlü işçilik ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süreyle garanti edilecektir. Garanti müddeti istenenden fazla verilebilecektir.
34.1.1 İşbu garanti müddeti içinde kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arıza, masraf yükleniciye ait olmak üzere giderilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Yükleniciye teslim edildikten sonra bu süre 15 (onbeş) günü geçmeyecektir. Arızada geçen süre garanti süresine ilâve edilecektir. Onarıldığı halde ayar tutmayan ve arızası devam edan araçların yerine yenisi verilecektir. Bu işlemlerden dolayı yüklenici her hangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Yükleniciye tebligat PTT ile ve yüklenicinin sözleşmede göstereceği adrese yapılacaktır.
34.1.2. Garanti süresinin başlangıcı kabul tarihidir. Bu tarih Muayene Komisyonu Başkanlığınca garanti belgesine işlenecektir. Firmanın tüketicinin korunması hakkında kanunun 13 ncü maddesi ile yürürlükte bulunan resmî gazetede yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğe uygun Garanti belgesi ilgili Mal Saymanlığına teslim edilecektir.
34.1.3. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü arıza ve aksaklıkların giderilmesi için, ihtiyaç makamı ile yüklenici koordinede bulunacaktır. Garanti şartlarının yerine getirilmemesi halinde durum, MSB.lığına bildirilecektir.
34.1.4. Firma tarafından araçlarla beraber verilecek kullanım kılavuzlarında gösterilen periyodlarda araç bakımları ücreti mukabilinde yapılacaktır. Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sonucu doğan idare zararının yükleniciden hükmen tahsili yoluna gidilecektir.
34.1.5. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.
34.1.6. Yüklenici garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10 yıl süreyle savaşta ve barışta, ücreti karşılığında teknik hizmet, danışmanlık, servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.

34.1.7. Garanti süresi içerisinde dizayn, imalat, malzeme ve montaj hatasından dolayı ve araç üzerinde teslim edilen set ve avadanlıklarda meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

34.2. Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini
Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Madde 35-

35.1. Düzeltme İhbarı
Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İdarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine belirli bir süre verilir. Bu süre, ivedi durumlar dışında, uyarı yazısının Yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere 5 (beş) günden aşağı olamaz. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez.
35.2. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin 5 günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunun 25 inci maddesi ve Sözleşme Tasarısının 18’inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, alım sürecinde Alım dokümanına göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alım edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

35.4. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.5. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.6. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

35.7 Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

35.7.1 Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
35.7.2 İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

35.7.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

35.7.4 İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

35.7.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

35.8. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi
35.8.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

35.8.2. İdare; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Yüklenicinin İflası

Madde 36- Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 37-

37.1. Uyuşmazlıkların hallinde sıra ile; önce akdedilecek sözleşme, sonra onun eki olan onaylı katalog, teklif mektubu, varsa prospektüs, şema v.s. gibi belgeler esas alınacak, bunların kapsamadığı hallerde genel hükümlere başvurulacaktır.

37.2. Taraflar arasında yapılacak akdin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler (mutabakat) yolu ile halledilmeye çalışılacak, halledilmeyen bütün uyuşmazlıklara ise icra daireleri ve T.C. Amasya Mahkemeleri bakmaya yetkili olacaktır.

Diğer Hususlar

Madde 38.
38.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısmi teklif alınabilecektir. EK-A çizelgede yer alan (verilecek ve alınacak) araçların tümüne teklif verecektir.

38.2. Alıcı makam teklifleri red etmekte, malı alıp almamakta, alımı veya sözleşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Firma bu nedenle herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağını komisyona teklifi ile birlikte, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Yürürlük
Madde 39-
Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm taahhütlerin yerine getirilmesine kadar yürürlükte kalır.

İmza
Madde 40-
Bu sözleşme 40 (kırk) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……………... ... ... .tarihinde 2 (İki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

İDARE YÜKLENİCİ

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı:	15 NCİ PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası:	+903582420024
c.Fax Numarası:	+903582421474
d.Elektronik Posta adresi:

Temel

500 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl

EKAP İhaleleri
Kurum İhaleleri
Doğrudan Teminler
İhale Alarmı - Sınırsız
İhale Takip - Sınırsız
Çoklu Rapor Alıcısı
Mobil Uygulama
+
İhale Sonuç İlanları
İlansız İhale Sonuçları
Sonuç Alarmları
KİK Kararları

Firma ve Rakip Analizleri
Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
İhale Öncesi Olası Rakipler
İdare Analizleri
Bütçe Tahminleri
Yüklenicileri
Yaklaşık Maliyet Analizleri
Sektör Analizleri
Sektördeki Öncü Firmalar
İş Dağılımları
Pazar Araştırmaları
Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)