Promosyon ürünleri Basım Ve Alım İşi

T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRENİN KORUNMASI VE ÇEVRE DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASI AMACIYLA BASKI MALZEMELERİNİN ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TARAFLAR, KONU VE KAPSAM

Madde l-)Bu teknik şartnamenin tarafları; bir tarafta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı diğer tarafta bu işin tamamını yerine getirmekle sorumlu olan Yüklenici’dir.

Madde 2-)İş bu şartname; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevrenin korunması ve çevre duyarlılığının arttırılması amacıyla kurulacak olan stantta çocuklara dağıtılması planlanan, boyama kitabı, kutulu boya kalemi seti, oyun kartı, çocuklar için grup oyun seti ve plastik saksılı fesleğenden oluşan eğitici ürünlerin işini kapsar.

TEKNİK ŞARTLAR

Madde 3-)îş bu şartname kapsamına giren tüm iş kalemlerinin teknik özellikleri ihtiva eder. YÜKLENİCİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İŞLER

Madde 4-)Yüklenici aşağıda yer alan bilgiler ışığında baskı ürünlerinin basım işini yapacaktır.

Madde 5-)Yüklenici baskı işine başlamadan önce idareden onay almak zorundadır. Baskı işlerinin taslağmı içeriğe uygun olarak hazırlayarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına sunmak ve onayım almakla yükümlüdür. İdare kendisine sunulmuş olan tasarımları l(bir) iş günü içerisinde inceleyecek gerekli görmesi halinde düzeltme ve eklemeleri yükleniciye bildirecektir. İdare tarafından onay verilmeden yüklenici baskı işlerini gerçekleştiremez.

İŞİN SÜRESİ

Madde 6-)İş bu şartnameye konu olan hizmet, sözleşmenin imzalanma tarihinden başlayarak işin bitim tarihi olan 02.06.2015’e kadar tamamlanması ve idareye teslim edilmiş olması gerekmektedir.

TESLİMAT

Madde 7-)Şartname konusu ürünlerin tasarım dosyalan işin sonunda yüklenicinin hazırlamış olduğu grafik programının kendi formatmda ve jpeg formatmda olmak üzere idareye teslim edilecektir.

İŞİN KABULÜ

Madde 8-)Yüklenici firma şartname hükümlerine göre gerçekleştirdiği işleri idare tarafından belirlenen muayene kabul komisyonuna iletir. Muayene Kabul Komisyonunun yapacağı inceleme ve denetimler sonrasında muayene tutanağı düzenlenir.

GENEL ESASLAR

Madde 9-)Tüm tasarımlarda baskıdan önce İdare’nin onayı alınacaktır.

Madde 10-)İş kalemlerinde yer alan çalışmalar Madde (4) te belirtilen teknik özellikler doğrultusunda yapılacaktır. Kaliteyi olumsuz etkileyen veya baskı hatasından doğan her türlü çalışma geri iade edilecektir. Yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında görülen aksaklıklar şartname çerçevesinde yükleniciden talep edilecektir. Bu doğrultuda İdare tarafından yükleniciden yeniden baskı yapması istenebilecek ve yüklenici bu talimatı yerine

getirecektir. Yeniden baskı işleminden dolayı yüklenici herhangi bir ücret ve hak talebinde bulunamayacaktır.

Madde ll-)İşin teslim yeri Turgut Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Eski İstanbul Caddesi No: 1 Kat:5 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde hizmet veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olacaktır. Baskı işleri yapılmış ürünlere kırım atılması ve ambalajlanması yükleniciye ait olup. Yüklenici paketler halinde teslimat yapacaktır. Ambalajı bozuk ürünler teslim alınmayacaktır. Teslim süreci ve maliyetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Madde 12-)İşin tamamının teslim edilme tarihinin gecikmesi durumunda her geciken takvim günü için ilgili sözleşme tutarının % 1 tutarında cezai-müeyyide uygulanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR Madde 13-)

1-     ) Yüklenici bu şartnamede yazılı tüm hükümleri yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

2-     ) Anlaşmazlıkların çözümünde T.C. Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

3-                  )İşin    başlangıcından teslimatına kadar olan süreçte; meydana gelebilecek her türlü kazanın (trafik kazası, iş kazası vb.), üçüncü şahısların görebileceği her türlü zarar ve ziyamn cezai ve hukuki muhatabı, işle ilgili çalıştırılacak tüm personellerin, işyerinin her türlü sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır, İdareden hiçbir hak ve ücret talep edilmeyecektir.

4-     ) Burada yer alan hükümler söz konusu bütün işler için geçerli olacaktır.

5-     ) Ödeme işin tesliminden sonra muayene kabul komisyonunun incelemesini tamamlaması ve eksiksiz teslim edildiğine dair kabul tutanağım hazırlamasını takiben yapılacaktır.

Madde 14-) Bu şartname 14 (ondört) maddeden ibaret olup 3 (üç) sayfa halinde tanzim edilmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıPromosyon ürünleri basım işi hizmet alımı yapılacaktır. İlgililerin tekliflerini kapalı zarfta göndermeleri rica olunur.4734 Kamu İhale Kanununun 22'maddesi (d) bendine göre doğrudan temin usulü25.05.2016 saat:14:00