Malzeme Alımı (36014) (ameliyathane)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 01. AMAÇ

MADDE 02. KAPSAM VE NİTELİK

MADDE 03. BAŞLIKLAR VE YORUM

MADDE 04. İŞİN TANIMI

MADDE 05. YASAL DAYANAK

MADDE 06. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

MADDE 07. TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 08. KONTROL VE DENETİM

MADDE 09. KOORDİNASYON

MADDE 10. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE 11. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 12. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İKİNCİ BÖLÜM

PERSONEL VE EKİPMAN DURUMU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 13. PERSONEL VE EKİPMAN İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ

MADDE 14. PERSONEL DURUMU VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

MADDE 15. EKİPMAN DURUMU VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 16. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE SÜRESİ

MADDE 17. İŞYERİ VE/VEYA YER TESLİM TARİHİ

MADDE 18. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE İŞİN SÜRESİ

MADDE 19. YÜKLENİCİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER

MADDE 20. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI

MADDE 21. İŞİN YÜRÜTÜMÜ

MADDE 22. İŞİN DEVAMLILIĞI

MADDE 23. İDARE İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

MADDE 24. MEVZUATA UYGUNLUK

MADDE 25. GİZLİLİK

MADDE 26. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERME

MADDE 27. İŞ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE SİGORTALANMASI

MADDE 28. YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR

MADDE 29. YÜKLENİCİNİN HATALI, KUSURLU VE EKSİK İŞLERİ

MADDE 30. İŞ PROGRAMI

MADDE 31. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

MADDE 32. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR

MADDE 33. DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAK SAĞLANMASI

MADDE 34. EKİPMAN VE İŞÇİLİK KALİTESİ

MADDE 35. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR

MADDE 36. YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARINININ ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

MADDE 37. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM, KONTROL, TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ İLE KESİN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 38. İŞİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR

MADDE 39. İŞİN TESLİMİ, DENETİMİ, KONTROLU VE KABULÜ

MADDE 40. YÜKLENİCİNİN BAŞVURUDA BULUNMAMASI

MADDE 41. KISMİ KABUL

MADDE 42. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

MADDE 43. HAKEDİŞLERİN DÜZELTİLMESİ

MADDE 44. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

MADDE 45. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI

MADDE 46. FİYAT FARKI

MADDE 47. KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEKNİK MEVZUATA, DOKÜMANLARA VE İŞLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 48. TEKNİK ŞARTNAMENİN DİLİ

MADDE 49. TEKNİK ŞARTNAMENİN TARAFLARI

MADDE 50. TEKNİK DOKÜMANLARIN YÜKLENİCİYE VERİLMESİ

MADDE 51. TEKNİK DOKÜMANIN TESLİMİNDE GECİKME OLMASI

MADDE 52. YÜKLENİCİNİN SUNACAĞI RAPOR VE TEKNİK DOKÜMANLAR

MADDE 53. TEKNİK MEVZUAT

MADDE 54. TEKNİK İŞLER

MADDE 55. İDAREYE TESLİM EDİLECEK BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR

ALTINCI BÖLÜM

TEKLİFLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 56. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

MADDE 57. BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER

MADDE 58. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER İLE İŞ DENEYİM BELGELERİ VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

MADDE 59. TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ

MADDE 60. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ

MADDE 61. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ

MADDE 62. YAKLAŞIK MALİYET HESABI

MADDE 63. EN UYGUN TEKLİF

MADDE 64. TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR

YEDİNCİ BÖLÜM

TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 65. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

MADDE 66. KESİN TEMİNAT

MADDE 67. EK KESİN TEMİNAT

MADDE 68. KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞME YAPILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 69. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ, BEDELİ VE EKLERİ

MADDE 70. SÖZLEŞME YAPILMASI VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

MADDE 71. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 72. YÜKLENİCİNİN (VEYA ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE) ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ

MADDE 73. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

MADDE 74. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ İLE İŞİN TASFİYESİ

MADDE 75. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MADDE 76. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 77. İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 78. SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH

MADDE 79. MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 80. CEZALAR VE KESİNTİLER

MADDE 81. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

MADDE 82. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 83. YÜRÜRLÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 01. AMAÇ

01.1.Bu teknik şartnamenin genel amacı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamulaştırma Projeleri kapsamında, 2.Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kamulaştırma işlerine yönelik hizmetlerin aksamaması için, taşınmazların gerek yerinde, gerek merkezde, gerekse taşınmazlar ve malikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu yerlerde, yürürlükte bulunan Kanun ve mevzuatların Kuruluşumuza yüklediği tüm teknik, idari, mali ve hukuki ödev ve sorumluluklarının hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun olarak, yürütülmesi, ikmali, neticelendirilmesi için gerekli olan veri ve belgelerin üretilerek TCDD arşiv standartlarında arşivlenmesi hususunda yapılacak iş ve işlemlerine yönelik olarak, karlılık, verimlilik ilkeleri ve en uygun fiyatla yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı gereğince serbest rekabet yoluyla hizmet alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01.2.Bu teknik şartname uyarınca yapılacak çalışmaların amacı; İdare tarafından tamamen veya kısmen kamulaştırılacak ve/veya irtifak hakkı tesis ve/veya geçici işgal edilecek taşınmazların arazi ve arsalar ile üzerindeki ürün, ağaç, yapı ve varlıkların bedellerinin parsel düzeyinde değerlerinin takdiri ve bedellerinin belirlenmesi, kamulaştırma alanı içerisindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması ve arsaların yerel ortalama alım-satım değerleri araştırılarak ortaya konulması için yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun (Kamulaştırma, İmar, Kadastro, Kamu İhale, İş, Sosyal Güvenlik Kanunu, vd.), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen yöntemlerle objektif esaslara göre tespit edilmesidir.

MADDE 02. KAPSAM VE NİTELİK

02.1.Bu teknik şartname, Kuruluşumuz tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak her türlü kamulaştırma projelerinin hukuki, mali, idari ve teknik yönden yürütülmesinde; kontrol, yetki, sorumluluk, kabul, veri üretimi, değerleme, tescil ve benzeri uygulama işlerinin, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu uyarınca götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “danışmanlık” dışındaki hizmet işlerine ait esasları kapsar. Bu teknik şartname, ihale dokümanları ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 03. BAŞLIKLAR VE YORUM

03.1.Bu teknik şartnamedeki bölüm ve madde kenar başlıkları ile numaraları, teknik şartnamenin bir parçası olarak kabul edilecek ve teknik şartnamenin, ilgili ihale dokümanının ve sözleşmesinin yorumlanmasında göz önüne alınacaktır. İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Kişileri veya tarafları belirten kelime ve terimler, taşıdığı ada veya tabi olduğu hukukun tüzel kişilik tanıyıp tanımadığına bakılmaksızın tüm firma, şirket, kurum, kuruluş ve benzerleri ile tabi olduğu hukukun kendisine hukuksal varlık tanıdığı her türlü oluşum, kişi, mal ve sermaye topluluklarını ifade eder.

MADDE 04. İŞİN TANIMI

04.1.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamulaştırma Projeleri kapsamında, 2.Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kamulaştırma işlerine yönelik hizmetlerin aksamaması, proje kapsamında kalan taşınmazların üzerinde gerekli olan inşaat çalışmalarına başlanılabilmesi, projenin belirlenen sürede tamamlanabilmesini teminen öncelikle kamulaştırma planları kapsamında kalan kamulaştırılacak taşınmazların kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili yerel Mahkemelerde yapılacak duruşmalar ile Yargıtay aşamasındaki her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespiti, Mahkeme Ara Kararı Tespiti, Kesin Mahkeme Kararı Tespiti, Yargıtay Kararı Tespiti) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine ait etüt, proje ve danışmanlık hizmet alımının yaptırılması işidir.

04.2.TCDD 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kamulaştırma işlerine ait harita, teknik şartname ekindedir. (EK:1)

04.3.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kamulaştırma Projeleri nedeniyle;

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara İli, Polatı İlçesi, İstiklal, Zafer, Beylikköprü, Karapınar, Kıranharmanı, Olukpınar, Yenidoğan, Üçpınar, Beyceğiz, Gedikli, Kuşçu ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Malıköy, Temelli, Türkobası Köy/Mahallelerinde yer alan 202 adet taşınmazın ve Kayaş-Çetinkaya Trafo Merkezleri Projesi kapsamında Ankara İli Elmadağ İlçesi Kayadibi, Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, İzzettin, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Arifeoğlu, Yozgat İli, Şefaatli İlçesi, Çaydoğan, Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Özler, Köy/Mahallelerinde 17 adet olmak üzere toplam 219 adet taşınmazın kıymet takdirlerinin hazırlanması, kapitalizasyon faiz oranlarının belirlenmesi ve ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) Kuruluşumuz adına sunulacak savunmaya esas raporların düzenlenmesi ve İdareye teslim edilmesine hizmet alım işi.

04.4.Bu nedenle, toplam 219 adet taşınmazın Kıymet Takdir Raporları ile Savunmaya Esas Raporlarının fiziksel ve sayısal ortamda hazırlanarak İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 05. YASAL DAYANAK

05.1.Bu teknik şartnamede belirtilen işlere ait esasların hukuki, mali, idari ve teknik yönden yürütülmesi, tamamlanması, düzenlenmesi, uygulanması ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesi amacıyla hizmet alınması ile ilgili olarak yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun (Kamu İhale, Kamulaştırma, İmar, İş, Sosyal Güvenlik Kanunu, vd.), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleridir.

05.2.Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında, yeni demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazların 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. ve 6. maddelerine göre kamulaştırılması için Yönetim Kurulumuzca alınan 27.02.2004 tarih ve 8/86 sayılı Kamu Yararı Kararı, Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmış ve Bakanlar Kurulunca 26.02.2004 tarihli kararı ile Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine göre kamulaştırılması kararlaştırılmış ve Resmi Gazetenin 31.03.2004 tarih ve 25419 sayısında yayınlanmıştır.

05.3.Ankara–İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında, yeni demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılması için 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. ve 6. maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından 27.07.2005 tarih ve 19/167 sayılı kararı ile ‘’Kamu Yararı Kararı’’ alınarak ve Ulaştırma Bakanlığımızın 25.08.2005 tarih ve B.11.0.BİK.03.DY/34920 sayılı yazısı ile onaylanarak Bakanlar Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005/9464 sayılı kararı ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27. maddesine göre kamulaştırılması kararlaştırılmış ve Resmi Gazetede 12.10.2005 tarih ve 25964 sayı ile yayınlanmıştır.

05.4.Ankara–Konya Hızlı Tren projesi kapsamında, yeni demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazların ve üzerlerindeki muhtesatların, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun Kamulaştırma Kanununun 5. ve 6. maddelerine göre kamulaştırılması için Yönetim Kurulumuzca alınan 15.06.2005 tarih ve 16/142 sayılı Kamu Yararı Kararı, Ulaştırma Bakanlığının 10.08.2005 tarih ve 32561 sayılı yazısı ile onaylanmış ve Bakanlar Kurulunca 26.09.2005 tarih ve 2005/9452 sayısında Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine göre kamulaştırılması kararlaştırılmış ve Resmi Gazetenin 31.10.2005 tarih ve 25971 sayısında yayınlanmıştır.

MADDE 06. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

06.1.İdare ve Yüklenici arasındaki her türlü iletişim (sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat, olur verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde) taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde elden teslim ve posta (posta, posta kuryesi, kargo ve benzeri) yoluyla yapılmak kaydıyla; elektronik haberleşme (teleks, telefon, faks, elektronik posta ve benzeri) yollarıyla da bildirimde bulunabilecektir. Elektronik haberleşme yollarıyla yapılacak bildirimlerin karşılıklı olarak kabul edileceği taraflarca taahhüt edilmiş sayılacaktır.

06.2.Yüklenici ve İdarenin birbirlerine bildirdikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenici tebligat adresi değişikliğini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapılan yazılı tebligatların Yüklenicinin adreste bulunulmaması hallerinde de tebligat yapılmış sayılacaktır.

06.3.Elden teslim, posta (posta, posta kuryesi, kargo ve benzeri) ve elektronik haberleşme (teleks, telefon, faks, elektronik posta ve benzeri) yollarıyla yapılan bildirimlerde, bildirimin yazılı olarak belgelenerek teyit edilmesi zorunluluğu, bildirim tarihinin fiili tebliğ tarihi sayılıp sayılmayacağı ve bildirimin kabul edilip edilmeyeceği hususları İdare tarafından belirlenecektir.

MADDE 07. TANIMLAR VE KISALTMALAR

07.1.Bu teknik şartnamenin uygulanması, işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun (Kamu İhale, Kamulaştırma, İmar, Kadastro, İş, Sosyal Güvenlik Kanunları vd.), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan tanımlar ve kısaltmalar aynen geçerlidir.

07.2.Bu teknik şartnamede sıklıkla kullanılan temel kavramlar ve tanımlardan,

İDARE: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve 2.Bölge Müdürlüğünü,

FİRMA: Sözleşme konusu işle ilgili olarak teklif veren, TMMOB Odasına kayıtlı serbest çalışan büro veya şirketi,

YÜKLENİCİ: İhale neticesinde kendisi ile sözleşme akdedilen Firmayı,

YÜKLENİCİ VEKİLİ: Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciyi temsil eden ve Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi,

ÜÇÜNCÜ KİŞİ: İdare ve Yüklenici dışındaki kişi ve/veya kişileri,

YÜKLENİCİ PERSONELİ: Yükleniciye ihale edilen ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen hizmetleri beden ve zihin gücü ile yapan çalışanları, (İşçi, Yüklenici Çalışanı, Yüklenici elemanı veya Yüklenici personeli olarak da tanımlanabilir.)

YÜKLENİCİ EKİPMANI: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması için gerekli olan tüm malzeme, araç, gereç, taşıt, ekipman, teknik donanım ve yazılımları vb.’ ni,

İŞ: Yükleniciye ihale edilen ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen hizmetleri,

İŞYERİ: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici ve/veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

İHALE YETKİLİSİ: TCDD Yönetim Kurulunu veya yetki devri yaptığı unvandaki görevlileri,

İHALE: Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerince hizmet alımı işlerinin, istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve İhale Yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ifade eder.

İHALE KOMİSYONU: İdare tarafından, işlerin denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş personelleri,

KONTROL TEŞKİLATI: İdare tarafından, işlerin yürütülmesi, kontrolü ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir personel veya bir komisyon ve/veya İdare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

SÖZLEŞME: İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

GÜN: Takvim gününü,

UYGULAMA AYI: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

YIL: Takvim yılını,

TEKNİK DOKÜMAN: Sözleşme uyarınca İdare ve/veya Yüklenici tarafından temin edilerek ve/veya düzenlenerek imzalı ve onaylı olarak karşılıklı sunulan, tüm plan, proje, haritalar ile teknik, idari, hukuki, mali bilgi, belge ve benzeri dökümanları,

YAKLAŞIK MALİYET: Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri gereğince, ihaleden önce her türlü fiyat araştırması yapılarak tespit edilen KDV hariç tahmini bedeli,

PLAN: TCDD 2. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğünün vermiş olduğu Kamulaştırma taslak planını,

KAMULAŞTIRMA SINIRI: İdarece verilen onaylı plan veya projelerde inşaat alanlarını kapsayacak şekilde İdarece belirlenen sınırları,

KAMULAŞTIRMA PLANI: Kamulaştırma ve kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazların sınırlarını, yüzölçümlerini, cinsini ve maliklerini gösterir haritayı,

APLİKASYON KAZIĞI: Aplikasyonda detay noktalarına çakılan kazıkları,

APLİKASYON: Detay noktalarının araziye uygulanmasını,

KİLOMETRAJ: 12+478.63 şeklinde yazılır ve on iki artı dört yüz yetmiş sekize altmış üç diye okunan kilometreleri,

MÜCAVİR ALAN: İmar Mevzuatına göre belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altındaki alanlar,

MAL: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

HİZMET: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

HIZLI TREN GÜZERGAHI: Yeni demiryolu güzergahını,

ARAZİNİN TOPOGRAFYASI: İklim ve özellikle suyun etkilerini hızlandıran veya yavaşlatan arazi şekillerini içeren, arazinin düz, hafif dalgalı ve dağlık biçimlerini,

ARAZİNİN TÜRÜ: Sürekli olarak aynı tarım kültürüne ayrılan tarla arazisi (sulu ve kuru), meyve bahçesi, bağ, zeytinlik, çayır arazisi ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazi gibi toprak parçalarını,

ARAZİ PARSELİ: Tarım kültürüne ayrılan farklı biçim ve oluşumlardaki boyu ve genişliği belirli arazi parçasını,

TARIM ARAZİSİ: Orman arazisi, mera arazisi, yerleşim alanı ve diğer amaçlarla kullanılan araziler hariç, fiilen tarımsal üretime ayrılmış veya boş bırakılmış olan I.- VII. Sınıflar arasındaki arazileri,

ARSA: Kamulaştırma gününde imar planı içinde kalan taşınmazlar ile değerlendirme tarihinde (Kamulaştırmanın tebliğ veya dava günü) imar planı içinde olmamakla birlikte, belediye mücavir alanı sınırları içinde olan, belediye hizmetlerinin tamamından yararlanan ve etrafı meskun olan yerler veya arazi parçalarını,

KAMULAŞTIRMA DEĞERİ (D): Her bir proje alanında bulunan tarım arazilerinin nevileri, üretim yönü ve topografik özellikleri dikkate alınarak, arazinin yıllık ortalama net gelirinin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesi ile tespit edilecek olan arazi değerini ve arsalarda ise, kamulaştırma tarihinden önce özel amacı olmayan emsal satış değerleri dikkate alınarak elde edilecek arazi pazar değerlerini,

GELİR VEYA GELİRLERİN KAPİTALİZASYONU YÖNTEMİ: Arazilerde yıllık ortalama net gelirlerin kapitalizasyon faizine bölünmesi veya gelecek yıllarda arazilerden elde edilebilecek olan net gelirlerin yürürlükteki kapitalizasyon faizine göre, bugüne biriktirilmesi esasına dayanan gelirlerin kapitalizasyonu yöntemini,

ARAZİNİN YILLIK ORTALAMA NET GELİRİ (R): Net gelir, toprak veya arazi rantı, yıllık ortalama net gelir veya arazinin payına düşen net gelir eş anlamlı olup, gayrisafi hasıla veya gayrisafi üretim değerinden arazi kirası hariç üretim masraflarının çıkartılması ile kalan değeri,

GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ (GSÜD): Tarım arazilerinden elde edilen ana veya yan ürünlerin üretim miktarlarının çiftçi eline geçen ürün fiyatları ile çarpılması ve buna üretimdeki gerçek değer artışlarının ilave edilmesi ile bulunacak olan brüt üretim değerini,

KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI (f): Tarım arazilerinin (kuru tarla, sulu tarla, meyve bahçeleri, bağ, zeytinlik, meyvesiz ağaç, çayır vb.) yıllık ortalama net geliri ile arazinin gerçek Pazar (fiilen gerçekleşmiş alım-satım) değeri arasındaki oranı,

ÜRETİM MASRAFLARI: Bir birim mal veya hizmet üretebilmek için kullanılan arazi, iş gücü ve sermaye gibi üretim faktörlerinin miktar ve değer olarak ifadesi olmakla birlikte, değer takdirinde arazi kirası hariç bütün üretim masraflarını,

ARAZİ KİRASI: Tarım arazilerinin koşullarına göre getirebileceği kira geliri veya üretim faaliyetlerinden arazinin payına düşen net geliri,

MÜNAVEBE SİSTEMİ: Tarla arazilerinde belirli bir düzen içinde yıllara göre birbirini izleyen tarla ürünleri ekim nöbetleme sistemini,

ÇİFTÇİ ELİNE GEÇEN ÜRÜN FİYATI: Tarım ürünleri satış fiyatlarından stopaj ve fonlar, Yaş Meyve ve Sebze Hallerinde ödenmesi zorunlu komisyon ve rüsumlar ile kooperatif, birlik ve derneklere ürün fiyatı üzerinden ödenen komisyon ve aidatların çıkarılması ile bulunan üretici eline geçen net ürün fiyatını,

ARAZİNİN İŞLETME BİÇİMİ: Tarım arazilerinin mal sahibi, kiracılık ve ortakçılık ile işletilme yöntemlerinden her birini,

ARAZİNİN ÜRETİM YÖNÜ: Tarım arazilerinin tarla tarımı ve çayır arazilerinde olduğu gibi yıllık veya meyve bahçeleri, bağ ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazilerde olduğu gibi periyodik gelir getirme durumunu,

SENELİK (YILLIK) GELİR: Birçok yıl için her yıl sonunda tarla arazileri, çayırlar vb. her arazi nevi ile binalardan elde edilen yıllık net geliri,(en az 30 parsel)

PERİYODİK GELİR: Her (n) yıl veya her periyot sonunda meyve bahçeleri, bağ ve meyvesiz ağaçlıklar vb. ile kaplı tarım arazilerinden sağlanan geliri, (en az 30 parsel)

ÜRÜN BEDELİ: Ürünlerin içinde bulundukları gelişme dönemlerine bağlı olarak, gelişme periyodunun ilk dönemlerindeki ürünlere söz konusu tarihe kadar yapılan masraflar (fiilen yapılan masraflar, faiz ve genel yöntem giderleri dahil) ve hasat zamanına yaklaşmış olan ürünlerde ise, hasat edilebilecek ürünün Pazar değeri (gayrisafi üretim değeri-tasarruf edilen masraflar) üzerinden hesaplama bedelleri,

YEREL ARAZİ ALIM-SATIM DEĞERİ (D): Tarım arazilerinin topografik koşulları ve nevilerine ve arsalarda ise, mevki koşullara göre, yerel pazarlarda oluşmuş gerçek alım ve satım değerleri olup, yerel (İl, İlçe ve Köy) düzeylerde; İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Mal Müdürlükleri, yerel emlak ofisleri ve yerel yönetimlerden (özellikle köylerde köy senedi ile yapılan satışlar dahil) toplanacak belge ve yerel gözlemler çerçevesinde tespit edilecek değerleri,

PAZAR DEĞERİ: Yerel emlak pazarlarında, kamulaştırmadan önce gerçekleşmiş alım-satım değerleri esas alınarak, araziye (arsaya) değer takdir edilmesi ile elde edilen değerleri,

İRTİFAK HAKKI BEDELİ: Arazinin altından ve boru hattı geçirilmesi halinde, amaç için yeterli olduğu takdirde, taşınmaz malın belirli bir kesiminin veya taşınmazların altından söz konusu iletim hatlarının geçirilmesi nedeniyle oluşabilecek gelir kaybı ve artan risklere (kapitalizasyon faiz oranına) bağlı olarak takdir edilen arazi yararlanma bedellerini,

PROJE: İdare tarafından kamulaştırması yapılacak sahaları,

HARİTA MÜHENDİSİ: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi veya Yüksek Mühendisini,

ZİRAAT MÜHENDİSİ: Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendislerini, ifade eder.

07.3.Bu teknik şartnamede sıklıkla kullanılan kısaltmalardan,

HGK: Harita Genel Komutanlığını,

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

HKMO: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

BÖHHBÜY: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğini,

TE-KO YÖNETMELİĞİ: Tescile konu olan harita ve planlar Yönetmeliğini,

STFYÖNETMELİĞİ: 1/5000 ölçekli Standart Topografik Fotogrametrik Harita Yapımına ait Teknik Yönetmeliğini,

YKN: Yer Kontrol Noktalarını, (TUTGA,C1,C2,C3 ve C4,Nivelman)

ST: Standart Topografik Haritayı,

STK: Standart Topografik Kadastral Haritayı,

KH: Kadastral Haritayı,

GPS: (Global Positioning System) Global Konum Belirleme Sistemini,

KM: Kilometreyi,

KTR: Kıymet Takdir Raporunu,

SER: Savunmaya Esas Raporu,

İKN: İhale Kayıt Numarasını,

SSGSSK: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

SN: Sıra Numarasını,

KN: Kod Numarasını,

PN: Poz Numarasını ifade eder.

MADDE 08. KONTROL VE DENETİM

08.1. Bu teknik şartnamede belirtilen işlerin Arazi ve Büro kontrolleri ve denetimleri, İdarece yetkilendirilen bir Kontrol Mühendisi (Harita Mühendisi) veya Kontrol Teşkilatı (Komisyon vb.) tarafından yapılır.

MADDE 09. KOORDİNASYON

09.1. İdare ile Yüklenici arasındaki koordinasyon, İdarece yetkilendirilen bir Kontrol Mühendisi (Harita Mühendisi) veya Kontrol Teşkilatı (Komisyon vb.) ile Yüklenicinin Değerleme İşi Sorumlusu Ekip Yöneticisi ve/veya Arazi ve Büro Yöneticisi tarafından sağlanır.

MADDE 10. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

10.1.Kamulaştırma Planlarının Yapımı ile Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi işlerinde yetki ve sorumluluk yasal yetkiye haiz bir Jeodezi ve Fotogrametri (Harita, Harita ve Kadastro vb.) Mühendislerine aittir. Kamulaştırma haritaları yapımı inşaat ihalesi muhtevasında ve/veya Proje Mühendislik Hizmetleri bünyesinde yaptırılması düşünülen kamulaştırma planları için de aynı şart geçerlidir.

10.2.Tamamen veya kısmen kamulaştırılacak ve/veya irtifak hakkı tesis ve/veya geçici işgal edilecek taşınmazların arazi ve arsalar ile üzerindeki ürün, ağaç, yapı ve varlıkların bedellerinin parsel düzeyinde değerlerinin takdiri ve bedellerinin belirlenmesi, kamulaştırma alanı içerisindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması ve arsaların yerel ortalama alım-satım değerleri araştırılarak ortaya konulması işlerinde yetki ve sorumluluk ilgili konuya göre yasal yetkiye haiz Ekip Yöneticisi, Arazi ve Büro Yöneticisi, İnşaat Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisi, Mimar, Şehir Bölge Plancısı, Ziraat Mühendisi ve Avukat) tarafından üstlenilir. Proje Mühendislik Hizmetleri bünyesinde yaptırılması düşünülen değerleme işleri için de aynı şart geçerlidir.

MADDE 11. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1.İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

11.2.Yaklaşık maliyetin hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması, işin ilanı ve ihale edilmesi, sözleşmelerin imzalanması, devri, feshi ve işin tasfiyesi, Kontrol ve Kabul heyetlerinin, komisyonlarının teşkili ve tayini, yer teslimi yapılması, iş programlarının incelenmesi ve onaylanması, süre uzatımı verilmesi, geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kabul tutanaklarının onaylanması, hakedişlerin ödenmesi, yeni fiyat tutanaklarının onaylanması, iş bitirme ve denetleme belgelerinin verilmesi, teminatlarla ilgili işlemler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve diğer hususlar İdarenin yetki ve sorumluluğundadır.

11.3.Bu teknik şartnamede Yüklenici tarafından yapılması tanımlanan işlerin kontrolü, onayları ve kabulleri ve işin yürütülmesi (ihtiyaç duyulan verilerin Resmi Kurum ve Kuruluşlardan zamanında alınmasını vb.) sırasında ihtiyaç duyulması halinde ilgili merciler ile ter türlü resmi yazışma yapılması ve/veya irtibata geçilmesi İdare tarafından yapılacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra, İdare; işin konusunu, miktarını, süresini ve Yüklenici ile ilgili diğer bilgileri, ilgili Vergi Dairesine ve/veya SGK Müdürlüğüne yazı ile bildirecektir.

11.4.İdare, bu teknik şartnamede belirtilen işlerde kullanılmak üzere gerekli olan plan, proje, harita, bilgi, belge, klişe, form ve benzeri fiziksel ve/veya sayısal dökümanları Yükleniciye tek seferde veya kısım kısım teslim edecektir. İdare, gerekirse Yüklenici personelinin İdare içerisinde çalışmasına olanak sağlayan düzenlemeleri yapacaktır.

11.5. İdare, kamulaştırma bedel takdiri ve savunmaya esas ek rapor üretilmesinde kullanılabilecek verilerin toplanmasında kolaylık sağlamak amacıyla, İdare adına araştırma yapmak üzere yetki verildiğini gösteren bir Yetki Belgesinin düzenlenmesi ve Firma elemanları ile ilgililere verilmesini sağlayacaktır.

11.6.İdare, İhale kapsamında hazırlanan değer takdiri raporları ve açılan davalara ilişkin savunmaya esas ek raporların ilgili birimler tarafından işleme konulmasını sağlayacaktır.

MADDE 12. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12.1.Yüklenici, işe başlama tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar ki süresi içinde taahhüt ettiği bütün işlerin, ekipmanların (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) ve ilgili tesislerinin bakım ve özeninden bu sürenin sonuna kadar sorumlu olacaktır.

12.2.Yüklenici, bu teknik şartnamede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde İdareye ve/veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur ve tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

12.3.Yüklenici Firma, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediğinin belirlenmesini teminen mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin gerçekleşeceği yıl itibarıyla (TMMOB ve/veya HKMO’ dan vb.) onaylı belgeleri İdareye verecektir.

12.4.Yüklenici, İdarenin her türlü alacağını kendisine ödenecek teminatından ve/veya hakediş bedelinden mahsup edileceğini kabul eder.

12.5.Yüklenici, gerek ekipmanların (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) kötülüğünden ve gerekse hizmet işlerinin kusur ve eksikliklerinden dolayı, İdarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, İdare kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın Yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında İdarece daha uzun bir süre verilmemişse, Yüklenici 10 (on) iş günü içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde İdare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini bir başkasına yaptırarak bu yapılan işlerin bedeli için, Yüklenicinin teminatından ve/veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir.

12.6.Yapılan işlerde, Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve ivedilikle ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alma imkanı yoksa bu takdirde İdare, yazılı olarak haber vermek suretiyle Yüklenici adına bu aksaklığı giderir.

12.7.Yüklenici, sözleşme yapılmadan önce Kuruluşumuza ait ayrı bir işyeri numarasını SGK’ dan alacaktır.

12.8.Söz konusu sözleşme kapsamında çalışan tüm personelin her türlü özlük ve sosyal haklarının, yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri ve diğer mesleki etik değerler doğrultusunda korunması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tüm hukuki sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, çalıştırılan personel ve ekipmana (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) ilişkin olarak İdarenin isteyeceği bilgileri, sözleşme ve eklerinde öngörülen şekilde ve sıklıkta vermekle yükümlüdür. Yüklenici, fiilen işe başladığı tarihten itibaren yanında çalıştıracağı her personel için özlük dosyası tutacak ve

a)Nüfus cüzdanı (TC kimlik numaralı) fotokopisi veya sureti (onaylı),

b)Savcılıktan alınmış sabıka kaydı (iyi hal kâğıdı),

c)İkametgâh belgesi,

d)SGK Bildirgeleri ve diğer belgelerin fotokopileri, (işe giriş bildirgesi, sigorta kimlik kartı, vb.)

e)En son bitirdiği okul diploması fotokopisi,

f)İdarece istenirse temin edilecek diğer bilgi ve belgeler (firma elemanı olduğuna dair kimlik kartı, iş yapmasına engel teşkil etmediğini beyan eden sağlık raporu, sürücü belgesi fotokopisi ile bonservis ve referanslar, vergi numarası, zimmet tutanakları, vesikalık fotoğraf vb.)

vb. belgeleri özlük dosyasında bulunduracak, muhafaza edecek ve istenirse bir suretini İdareye verecektir. Yüklenici, her yeni personel için de işe girdiği gün aynı belgeleri içeren kişisel özlük dosyasını tanzim edecektir. Dosyalara sonradan eklenen, yenilenen veya güncellenen tüm belgelerin personel dosyalarına ikmal edilmesinden Firma sorumlu olacaktır.

12.9.Yüklenici, hizmet işlerini gereken özen ve ihtimamı göstererek yerine getirecek ve olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu ve/veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyanlar Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzemeleri kullanamaz ve/veya yöntemleri uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve/veya yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir.

12.10.Yüklenici, hazırladığı kıymet takdirlerinin güncelleştirmesinden 2 (iki) yıl boyunca sorumludur.Güncellemeler ilgili mali yılların verileri dikkate alınarak yapılacaktır.

12.11.Yüklenici firma bünyesine katılacak olan her yeni personel için (araştırma ekibine katılacak olan yeni anketör ve veri işleme uzmanları vb.) arazi çalışmaları öncesinde proje hakkında eğitimi, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

12.12.Yüklenici, güzergahta mahkemece belirlenen gün ve saatlerdeki keşiflere kendi personeli ve vasıtası ile birlikte katılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

PERSONEL VE EKİPMAN DURUMU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 13. PERSONEL VE EKİPMAN İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ

13.1. Yüklenici, bu teknik şartname kapsamında belirtilen işlerin gerçekleştirilmesinde sözleşme süresince İdarece istenilen sayı ve nitelikte personeli ve ekipmanı (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) sağlamak, iş başında bulundurmak ve korunması ile ilgili önlemleri almak zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu iş kayıpları hakediş ödemesinden kesilecektir.

MADDE 14. PERSONEL DURUMU VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

14.1.Yüklenici, sözleşme süresince ihale konusu işin niteliği esas alınarak, İdarece istenilen ve çalıştırılması öngörülen aşağıda ünvanı, mesleki deneyim süresi ve görevi belirtilen nitelik ve sayıdaki personeli işin yönetilmesi için görevlendirecektir.

14.1.1.Ekip Yöneticisi ve Arazi ve Büro Yöneticisinin tarım arazilerinin değer takdiri ile arazi ve arsa piyasalarındaki değerleme çalışmalarına katılmış ve konu hakkında iş deneyimine sahip olması ve bu konuda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

14.2.Yüklenici, sözleşme süresince ihale konusu işin niteliği esas alınarak, İdarece istenilen ve çalıştırılması öngörülen aşağıda ünvanı, mesleki deneyim süresi ve görevi belirtilen nitelik ve sayıdaki personeli işin yürütülmesi için görevlendirecektir.

14.2.1.Avukatın, kamulaştırmada bedel takdiri ve bilirkişilik konusunda eğitim almış, en az 3 (üç) yıl mesleki deneyim ve yargı kademesinde pratik deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.2.İnşaat Mühendisinin, üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ve en az 3 (üç) yıl pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.3.Mimarın, üniversitelerin Mimarlık Bölümü mezunu ve en az 3 (üç) yıl pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.4.Harita Mühendisinin, yurt içinde kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi ve/veya kamulaştırma planlarının hazırlanması (Karayolu, Demiryolu, Boru Hatları, Enerji Nakil Hatları, Sulama Kanalı vb.) konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış ve pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.5.Şehir Bölge Plancısının, üniversitelerin Şehir Bölge Plancısı Bölümü mezunu ve en az 3 (üç) yıl pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.6. Ziraat Mühendisinin yurt içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan kamulaştırmalar için bedel takdiri konusunda araştırma ve değerlendirme yapan firmalarda çalışmış, arazi ve arsa piyasaları için yapılacak değerleme çalışmalarına katılmış ve en az 3 (Üç) Yıllık deneyim sahibi ve bu konuda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.6.1. Ziraat Mühendisinin üniversitelerin Tarım Ekonomisi veya İşletmeciliği Bölümü mezunu olması, tarım ekonomisi ve işletmeciliği ile tarımsal değer takdiri konularında ilmi eser vermiş olması, kamulaştırmada bedel taktiri alanında ve/veya değer takdiri konusunda ilmi çalışma yapmış olması İdarenin öncelikli tercih sebebidir.

14.2.7. Destek Personelinin, Bilgisayar, istatistik, matematik, endüstri mühendisi vb. bölümlerden en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.8. Anketörlerin, Üniversitelerin inşaat, ziraat, eğitim, sağlık ve sosyal mezunlarından en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

14.2.9.Her bir yatırım alanında Yüklenici tarafından mahkemelere sunulan raporlar incelenecek ve İdare adına savunmaya ilişkin rapor veya ek rapor üretilecektir. Yüklenici bu amaçla kamulaştırılan parselin niteliğine göre, alanında bilimsel ve pratik deneyime sahip olan uzmanlara raporlar hazırlatacak ve bunlara süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştıracaktır.

14.3. Tüm teknik personelin belirtilen deneyim süresince mesleki bir faaliyet alanında çalıştığı belgelendirilecektir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, Kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini ve personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin ve SGK belgeleri ile tevsik edilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce Yüklenici tarafından İdareye sunulur.

14.4.Yüklenici, sözleşme süresi boyunca arazide ve büroda bulunduracağı sözleşmede belirtilen şartlara haiz personeller için yürürlükteki kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere akdedeceği yazılı iş sözleşmelerinin bir suretini TCDD’ye işe başlama tarihinde sunacaktır.

14.5.Yüklenici, İdarenin istediği tüm (teknik) personel için, işlerin yürütülmesinde gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. kalifiye personeli çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir.

14.6.Yüklenici personelleri İdare tarafından şehirlerarası görevlere gönderildiğinde, bu seyahatlerdeki yiyecek, içecek vb. giderleri Yükleniciye aittir. Yüklenici personeli görevli gidilen yerlerde, İdare imkanlarından (Misafirhane’de konaklama, kahvaltı ve tabldot) yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde bedeli karşılığında faydalanacaktır.

14.7.İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; Yüklenici Firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı Kuruluş olmayacaktır.

MADDE 15. EKİPMAN DURUMU VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

15.1. Yüklenici, sözleşme süresince değerleme çalışmalarının yapılabilmesi ve bu verilerin kullanılabilir hale getirilebilmesi için İdarece istenilen ve aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteki ekipmanı (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) işin yürütülmesi için sağlayacaktır. Sözleşme kapsamında kullanılacak ekipman en az aşağıda belirtilen yeterlilik kriterlerinde olacaktır.

15.2.Yüklenici, işlerin gerçekleştirilmesi için istenilen ve işe başlama tarihinden itibaren İdare tarafından kabul edilecek nitelikteki tüm ekipmanı (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) iş süresince bulundurmak zorundadır.

15.3.Ekipmanların (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) lisanslanması, değiştirilmesi, yenilenmesi, güncelleştirilmesi, sigortalanması, bakım, onarım, tamir, servis, sarf malzemeleri ve benzeri işlerine ait masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

15.4.Yüklenicinin kendi malı olan araç ve ekipmanını (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.), ruhsat, fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespittutanağı ile veya yeminli mali müşavir raporu ile İdarece istenirse tevsik edilecek ve Firma adına düzenlenmiş belgelerin (fatura vb.) Firma Yetkilisi veya Vekili tarafından imzalanmış ve Firma Kaşesi bulunan birer sureti işe başlama tarihinde istenirse İdareye teslim edilecektir. Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiğini belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.

15.5.Yüklenici, fiilen işe başladığı tarihte, kendisinin veya kiralama sözleşmesi ile çalıştırdığı taşıt(lar) için bir dosya oluşturacak ve taşıt(lar)ın ruhsat fotokopisi, kasko poliçesi fotokopisi ile kasko bedeli taksitlerinin ödendiğine dair makbuzların aslı, taşıt(lar)ı kullanan şoför(ler)e ait (yedek dahil) sürücü belgesi fotokopisi, var ise ev telefonu ile cep telefonu numarasını içerir İkametgah belgesi ve benzeri belgeler ile İdarece istenilebilecek diğer belgeleri bu dosya içinde bulunacaktır. Yüklenici, bu dosyayı veya bir kopyasını, istenirse İdareye yazı ile birlikte verilecektir. Araç ve/veya sürücü değişikliklerinde, sözleşme aşamasında istenilen belgeleri, yeni araç ve/veya şoför işe başlamadan önce ön yazı ile istenirse İdareye vermesi gerekmektedir.

15.6.Aracın iş süresince İdare emrinde görevli olarak kullanımı esnasında, Yüklenici personeli şoförün; yürürlükteki Trafikle ilgili Kanunlar ve mevzuatlarına uyulmaması, sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı olarak davranılması, dikkatsizliği, aracın arızalanması, trafik kazasına karışılması, trafik kazasına sebebiyet verilmesi, trafik kazasına maruz kalınması ve benzeri nedenler ile; diğer taşıtlara, İdare personeline ve 3.şahıslara karşı meydana gelebilecek tüm zararlar ile 3.şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar, ziyan ve tazminat talepleri ile aracın trafik ve kasko sigortası gibi eksikliklerinden dolayı trafik, maliye vb. Kurumlardan doğabilecek her türlü cezai ve/veya maddi, manevi sorumlulukların muhatabı Yüklenici Firma olacak ve uygulanacak cezalar Yüklenici tarafından ödenecektir. İdare, bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir ve Yüklenici, bu ve benzeri nedenlerle İdareden her ne nam adı altında olursa olsun maddi veya manevi herhangi bir tazminat, ücret ve ödeme talebinde bulunulamayacağı gibi, tüm masrafların karşılanması ve İdareye tevdi edilecek tazminatlar ile yasal her türlü maddi, manevi tazminatların ödenmesinden de sorumludur. Bu konuda İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat Yükleniciye rücu edilecektir.

15.7.Aracın yakıt, tamir, bakım, onarım, yedek parça, oto lastiği, akü, servis, fenni ve egzoz muayenesi, trafik cezası, motorlu taşıt vergileri, trafik, kasko, sürücü ve yolcu sigortası, otopark ücretleri, şoförlü (maaşı dahil) ve/veya şoförsüz araç kiralama ve benzeri her türlü işletme giderleri Yükleniciye aittir. Bu gider işlemleri ile ilgili belgelerinin ve/veya faturaların fotokopilerinden birer sureti Yüklenici tarafından düzenlenecek araç dosyasına konulacak ve istenirse İdareye verilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 16. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE SÜRESİ

16.1.Sözleşmenin imzalandığı tarih sözleşmenin başlama tarihi ve Yüklenicinin kesin teminatının iade edildiği tarih ise sözleşmenin bitim tarihidir. Sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihinden itibaren işin teslim ve kabulünü müteakip, kesin teminatın iade edildiği tarihe kadar geçen toplam takvim günü sayısı kadardır.

MADDE 17. İŞYERİ VE/VEYA YER TESLİM TARİHİ

17.1.Sözleşmenin imza tarihinden en geç 10 (On) iş günü içerisinde İdarece işyeri ve/veya yer teslimi yapılacak ve Yüklenici ise işe başlayacağı tarihine kadar iş ve işyeri ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayacaktır.

MADDE 18. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE İŞİN SÜRESİ

18.1.İdarece işyerinin ve/veya yerin teslim edildiği tarih Yüklenicinin işe başlama tarihi ve işin tamamlanması ve kesin kabulünün yapılmasından sonra sözleşmesinde belirlenen zamanda İdareye teslim edlildiği tarih ise işin bitiş tarihidir. Bu teknik şartnamede tanımlanan hizmet işinin süresi, Yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gündür. / (3 (Üç) aydır.)

18.2.İşin yapılması sırasında ilgili mevzuatı gereğince gerekli arazi ve/veya büro kontrollerinin yapılması için İdarede geçen süre ve varsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihale konusu işin kontrolü için geçen süre işin süresi dışında değerlendirilecektir.

18.3.İşin kontrolü için geçen sürelerin 30 (otuz) takvim gününü aşması durumunda Yüklenici gecikmeyi en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak İdareye bildirecektir. Yazılı olarak bu durumun İdareye bildirilmemesi durumunda geçen süreler işin süresi dışında değerlendirilmeyecektir.

18.4.Yüklenici işin yapılması sırasında ilgili mevzuat gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında kontrol için geçen süreyi belgelendirmek zorundadır

18.5.TCDD’ce kabul edilir bir mazeret olması halinde işin başlama süresinde gecikme olması halinde bu gecikme işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkilerse işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Yüklenici bu nedenle sözleşme bedelinin artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını isteyemez.

MADDE 19. YÜKLENİCİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER

19.1.İdare, gerekli gördüğü takdirde, Yükleniciye ait ekipman (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) için Yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçerek Yükleniciye gösterebilir. Yüklenici, İdarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak ve İdareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedel talep etmemek şartı ile kullanabilir.

MADDE 20. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI

20.1.Yüklenici veya Vekili, işlerle ilgili yaşanacak aksaklıklar ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulduğu hallerde ve istendiği zaman TCDD’nin ilgili birimleri ile birlikte hazır bulunacaklardır.

MADDE 21. İŞİN YÜRÜTÜMÜ

21.1.Yüklenici, fiili olarak işe başlama tarihinden itibaren üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli nitelik ve sayıda personeli ve ekipmanı (araç, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılımları ve benzeri) sağlamak, korunmasıyla ilgili önlemleri almak ve sözleşme süresince her an iş başında bulundurmak zorundadır. Yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde bunları istenen nitelik ve sayıya çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu iş kayıpları hakediş ödemesinden kesilecektir.

21.2. Yüklenici, işin yürütülmesi için gerekli personel ve ekipman (araç, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılımları ve benzeri) durumuna ilişkin olarak İdarenin isteyeceği bilgileri, İdarece öngörülen şekilde ve sıklıkta vermekle yükümlüdür.

MADDE 22. İŞİN DEVAMLILIĞI

22.1.Yüklenici, üstlenmiş olduğu yükümlülük süresince taahhüt ettiği personel ve ekipmanı (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılımları vb.) işin devamı süresince, iş başında bulundurmak ve personel ve ekipmanının iş başından ayrılmalarını gerektiren zorunlu haller ile konu ile ilgili yaşanan sorunları, İdare’ ye yazılı olarak bildirmek ve izin almak zorundadır. Yüklenici, yürürlükteki İş Kanunu ve mevzuatı hükümlerine de aykırı olmamak koşuluyla İdarenin onayını almadan hiçbir şekilde personel ve ekipman değişikliği yapmayacaktır. Ancak, Yüklenici İdarenin onayının alınması kaydıyla işlerin gecikmesine ve/veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile çalışan personel ve ekipmanların yerlerine, İdare tarafından kabul edilebilecek nitelikte olan personel ve ekipmanı çalıştırabilir.

MADDE 23. İDARE İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

23.1.İşin yürütülmesi sırasında ve/veya kesin hesapların çıkarılmasında İdare ile Yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere 10 (On) gün içinde itiraz ve şikayetini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok 2 (iki) ay içinde konuyu inceleyip bu husustaki kararını Yükleniciye bildirecektir. Bu süre içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde Yüklenicinin, anlaşmazlıkların çözümüne dair sözleşmede belirtilen çözüm yöntemini harekete geçirme hakkı saklıdır.

MADDE 24. MEVZUATA UYGUNLUK

24.1.Yüklenici, bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak, yürürlükte olan ve/veya sözleşme süresi içinde yürürlüğe giren tüm Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatlara, malları ve/veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen ve/veya etkilenebilecek olan üçüncü kişilerin yasal hakları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı İdarenin zararını karşılayacaktır.

MADDE 25. GİZLİLİK

25.1.Yüklenici ve personeli işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.

MADDE 26. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERME

26.1.Hizmet işinin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine ve/veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder. Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde; Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak ve Kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar vermeyecektir.Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle İdarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve/veya benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

MADDE 27. İŞ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE SİGORTALANMASI

27.1.Yüklenici, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda, taahhüt ettiği her türlü araç, gereç, malzeme, ekipman, makine, teknik yazılım, donanım ve taşıt ile elemanların ve sözleşme konusu işin korunmasından, sigortalanmasından ve güvenliğinden sorumludur ve bu konuda her türlü güvenlik önlemini almak ve işyerinde olabilecek türde kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek İdare tarafından istenen ve gerekse Yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Yükleniciye aittir. Bu önlemlerin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

27.2.Yüklenici, taahhüt ettiği işe ait ekipman için düzenlenen sigorta poliçelerinde, uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla yaptırmak ve sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olup, kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirmelidir. Belirli süreli olarak (günlük, haftalık, aylık, vb.) düzenlenen sigorta poliçelerinde, İdare işveren sıfatıyla, Yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer alacak ve kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilecektir. Yüklenici, İdarece istenen sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, istenirse İdareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, sigorta poliçelerinde belirlenen kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için Yüklenici, İdareden bir istekte bulunamaz. Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, İdare tarafından belirlenir. Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ayı geçemez.

MADDE 28. YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR

28.1.Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın Yüklenicinin sorumluluğunda bulunan malzeme, araç, gereç, ekipman, teknik donanım ve yazılım ile elemanların uğrayacağı bu tür hasar ve zararlar için İdareden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için Yükleniciye gerekli süre uzatımı verilir.

MADDE 29. YÜKLENİCİNİN HATALI, KUSURLU VE EKSİK İŞLERİ

29.1.İdare, Yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya ekipmanın şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için Yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder. Bu incelemeler Yüklenici veya Vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya Vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler İdare tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde Yükleniciye ait olur. Sorumluluğunun Yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve ekipmanı kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre Yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.

MADDE 30. İŞ PROGRAMI

30.1.İş programlarında, hizmete ilişkin proje, rapor, teknik belgeler vb. belgelerin hangi sıra ile ve hangi tarihlerde verileceği İdarece belirlenir. Yüklenici, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. İdare, işe ilişkin olarak herhangi bir zamanda işlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş programa uymadığı görüşüne vardığı takdirde, Yüklenici İdarenin talebi üzerine 10 (on) gün içinde işlerin öngörülen tamamlanma süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir revize program hazırlanacaktır. Revize program, İdarenin uygun görüşü ve onayı ile yürürlüğe girer. İş programları, Yükleniciyi sözleşme gereği yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz.

MADDE 31. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

31.1.Yüklenici tarafından şartnamelerde belirtilenlerden farklı olarak önerilen ekipman ve yöntemlerin kullanılması, ancak teknik kurallara, yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlara, istenen yeterlilik kriterleri ve şartlara uygunluğu ile mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu İdare tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde Yüklenici, ilave bedel isteyemez. İdare, sözleşme dokümanında belirtilen ekipman (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) özelliklerinden daha iyi özelliklere sahip olması ve Yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir.

MADDE 32. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR

32.1.İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen ürünler üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyete konu olan haklar yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran İdareye ait olacaktır.

MADDE 33. DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAK SAĞLANMASI

33.1.Yüklenici, İdarenin isteklerine uygun olarak; İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün Yüklenicilere ve onların personellerine, İdarenin personeline, sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla İdarenin bizzat yürüttüğü veya bir başka sözleşme uyarınca başka Yükleniciler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş nedeniyle, bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş olan şahıslar ile bunlara tâbi personele, görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır.

MADDE 34. EKİPMAN VE İŞÇİLİK KALİTESİ

34.1.Sözleşmede ve eklerinde belirtilen Yükleniciye ait tüm ekipmanlar (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) ile işe ait işçilik kalitesi İdarenin talimatlarına uygun standartlarda olacak ve bu konuda işyerinde ya da sözleşmede öngörülen başka herhangi bir yerde İdarenin talep edeceği zamanlarda denetim ve testlere tabi tutulacaktır.

MADDE 35. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR

35.1. Söz konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

MADDE 36. YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARINININ ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

36.1. Yüklenici, söz konusu işte çalıştırdığı tüm elemanlarına ait ücret, yan ödeme, harcırah vb. hak edişlerini yürürlükteki kanun ve mevzuatı hükümleri gereği kendisi ödeyecektir.

36.2. Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve İdarenin kendisine vereceği talimatlara uymak zorundadır.

36.3.Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca çalışanların iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

36.4.Yüklenici, söz konusu işte çalıştırdığı elemanların yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak bu sağlama işi, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.

36.5.Yüklenici, söz konusu işte çalıştırdığı elemanların özlük haklarını yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları gereği belirtilen hükümler doğrultusunda ikmal etmek zorundadır.

36.6.Yüklenici personelleri İdare tarafından şehirlerarası görevlere gönderildiğinde, bu seyahatlerdeki yiyecek, içecek vb. giderleri Yükleniciye aittir. Yüklenici personeli görevli gidilen yerlerde, İdare imkanlarından (Misafirhane’de konaklama, kahvaltı ve tabldot) yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde bedeli karşılığında faydalanabilecektir.

MADDE 37. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI

37.1. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı (olayların ayrıntılarını, sonuçlarını, iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini belirten) olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla doğal afetler, Kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller mücbir sebep olarak kabul edilir ve İdarece süre uzatımı verilir.

37.2. İdarenin, sözleşme ve şartnamelerdeki yükümlülükleri Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetin ve kontrollar, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM, KONTROL, TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ İLE KESİN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 38. İŞİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR

38.1.Söz konusu iş için, sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin ve kontrolüne ilişkin kayıtlar İdarenin isteği üzerine ve belirtilen sıklıkta ve Yüklenici ve/veya ilgili Yüklenici personelleri tarafından da imzalanmak şartıyla, İdare ile birlikte tarafından İdarenin belirlediği dönemler itibariyle tutulur ve kayıtlara itiraz da kayıtların tutulduğu sırada yapılır. Kayıtlardan imzalı birer kopya istenirse Yükleniciye de verilir. İşin yürütülmesi sırasında İdare ve/veya Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici ve/veya ilgili Yüklenici personelleri tarafından işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak, Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

38.2.Yüklenici, bu belgeler ve kayıtları imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan tespitlerin ve hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. Bu belgeleri imzalamaz veya ihtirazı kayıtla imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, kayıt ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, 10 (on) gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenerek kayıtlara eklenir. Bu kayıtlarda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı ve hangi makine ve ekipmanın kullanıldığı ve İdare tarafından gerek görülen diğer hususlar belirtilir. Bu kayıt ve itirazlar hem hakediş ödemelerinde, hem de sözleşmenin sona erdiği tarihte gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde esas alınır.

MADDE 39. İŞİN TESLİMİ, DENETİMİ, KONTROLU VE KABULÜ

39.1.Yüklenici, söz konusu işin ilgili kısımlarının tamamlandığı dönemleri itibariyle teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir yazı ve ekinde ibraz edilecek belgeler ile birlikte İdareye başvuracaktır. Her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere başvuru yazısının işin yapılacağı İdare adresinde veya İdareye ulaştığı tarihten itibaren 1 (Bir) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.

39.2.Dokümanlar kontrol için eksiksiz ve tam olarak İdareye teslim edilecek, istenilen şartlarda ve standartlarda olmayan dokümanlar kontrol için kabul edilmeyerek iade edilecektir. Söz konusu kontrolde Yüklenicinin yaptığı işlerde herhangi bir noksan veya kusur saptanırsa Yüklenicinin ilgili tüm dokümanları İdarece reddedilecektir. Bu durumda oluşabilecek her türlü idari, hukuki, mali ve teknik külfet Yükleniciye rücu edilecektir.

39.3.Yapılan iş, Yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe kontrol ve kabul işlemleri yapılmaz. Dokümanlar istenilen şartlarda ve standartlarda eksiksiz ve tam olarak hazırlanacak, uymayan dokümanlar kontrol için kabul edilmeyerek iade edilecektir. İşin Kontrol Teşkilatı tarafından yapılan kabul kontrolü sırasında, hizmetin fonksiyonelliğine ve İdarenin ihtiyacının karşılanması açısından engel teşkil edecek nitelikteki hatalar, noksanlıklar ve kusurlar; yeterli sayıda düzenlenen ve Kontrol Teşkilatı ve Yükleniciye tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve kabul aşamasına geçilmez. Bu hataların, kusurların ve noksanlıkların açıkça gösterildiği ve tamamlanmaları için verilen sürenin belirtildiği tutanak üzerine İdare durumu Yükleniciye yazı ile bildirir.

39.4.Yüklenicinin yeniden başvurusu ile İdarece teslim alınan işin kontrol ve kabul işlemleri, Kontrol Teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda; hataların, noksanlıkların ve kusurların giderilerek işin tamamlandığının tespiti ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra, işin kabule uygun bulunduğu tarih kabul tarihi olarak esas alınarak yapılır ve bu tarihten itibaren 1 (Bir) işgünü içinde kesin hakediş hesabı raporu çıkarılır. Kesin hakediş hesabı raporu yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır.

39.5.Yüklenicinin, iş nedeniyle İdareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığı tespit edilirse, kabul belgesi düzenlenir ve bir nüshası Yükleniciye verilir. Eğer Yüklenicinin İdareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.

39.6.İdare uygun gördüğü takdirde, yapılan işlerin tamamını veya bir bölümünü İdare adına uzman Kurum veya Kuruluşlara kontrol ettirebilecektir. Yüklenici, ilgili dökümanların ilgili mercilerdeki işlemlerini takip ederek onaylanmasını sağlayacaktır.

39.7.Teknik şartnamede belirtilen işlerin kontrolü için işin yapımında kullanılan her türlü bilgisayar programını, donanımını ve arazi aracını Yüklenici İdareye temin edecektir.

39.8. İdare; yapılan işin sözleşmede belirtilen standartlara, kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda ilgili birimleri tarafından işin yapımının her aşamasında yapılan işleri kontrol etme yetkisine sahiptir.

39.9.Büro ve arazi kontrolü sırasında saptanan eksiklikler ile yanlışlıklar, kaynağı bulunarak İdarenin belirlediği süre dahilinde Yüklenici firmaya tamamlattırılır ve düzelttirilir. Yapılan kontrollerde işin doğruluğu hakkında tereddüt uyanırsa kontrol daha geniş kapsamlı yapılabilir.

39.10.Kontrol işlemlerine ilişkin hesap, inceleme ve yorumlar hakkında ayrıntılı bir rapor düzenlenecek, Yüklenici ve Kontrol Teşkilatı tarafından imzalanacaktır.

39.11.Yüklenici, yapmış olduğu işlerde ortaya çıkabilecek kusur veya hatalardan dolayı 10 yıl süre ile İdareye karşı sorumludur.

MADDE 40. YÜKLENİCİNİN BAŞVURUDA BULUNMAMASI

40.1.Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte iş, İdarece incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında Yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse İdare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunlar 5 (beş) iş günü içinde giderilecektir. Bu sürenin sonunda, Yüklenici başvuruda bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

MADDE 41. KISMİ KABUL

41.1. Sözleşme çerçevesinde yapılan işlerin; dönemler halinde (günlük, haftalık, aylık, vb.) yapılması ile kısmen ve/veya değişik zamanlarda tamamlanması durumlarında (resmi bayram tatilleri vb.) İdarenin görüşü doğrultusunda kısmi kabul yapılabilir. Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için Yüklenicinin İdareye zamanında başvurması gereklidir.

MADDE 42. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

42.1. Ödemeler, Kontrol Teşkilatınca hazırlanan ve İdarece denetlenerek esas alınan kayıtlar, tutanaklar ve hakediş raporuna göre yapılacaktır. Hakediş düzenlenirken ibraz edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a)Firma faturası (asıl),

b)Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Sigorta Primleri borcu yoktur yazısı,

c)Firmanın bağlı olduğu Vergi Dairelerinden alınan Vergi borcu yoktur yazısı,

d)Sigorta Primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödendiğini gösterir makbuzları (İşsizlik Sigortası Primi, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi, Genel Sağlık Sigortası Pirimi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, ve varsa diğer sigorta primleri dahil),

e)İdarece istenilen diğer belgeler.

42.2.Yüklenici işin kontrol için İdareye teslim etmesi, işin Kontrol Teşkilatınca kabul edilmesi ve hakediş bedellerinin ödenmesi için ibraz edilecek belgelerin kontrol işlemlerinin tamamlanması ve hak edişin İdarece tanzim edilmesinden sonra, ödemelere esas fatura Yüklenici tarafından kesilecektir.

42.3.Hakediş bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve yürürlükteki ilgili Kanunlara ve mevzuatlarına göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde İdarece belirlenen günde ve yerde Firmaya ödenir. İdare, söz konusu iş için, Yüklenici tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı, tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş prim ve gecikme zammı borçlarını, yürürlükteki ilgili yönetmelik hükümleri gereği Yüklenicinin hakedişinden keserek öder. İdare, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacaktır.

42.4.İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından Yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, Yüklenici veya vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve Yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz

42.5.Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

42.6. Her hakediş tutarına, yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlara göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Yüklenicinin İdareye olan borçları ve cezalar ile Kanunen alınması gereken vergiler ve tevkifatlar kesilir. Ayrıca, eğer varsa bir önceki hakedişte sehven yapılan fazla ve/veya eksik ödeme tutarları mahsup edilir.

42.7. Hakediş raporu, Yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç 5 (Beş) iş günü içinde İdarece tahakkuka bağlanır. Hakediş bedeli, yine imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç 10 (On) iş günü içinde sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra İdarece belirlenen günde firmaya ödenir.

42.8.Hakediş ödemeleri parsel başına düşen miktar tutarında iş kalemine ait belgeler teslim edildiğinde ve bu teslimata ait Yüklenici ve İdare yetkilileri arasında hazırlanan tutanağın yazı ekinde İdareye teslimine müteakip yapılacaktır.

42.9. Yüklenici köy bazında İdarenin iş akışı göz önünde bulundurularak belirteceği öncelik sırasına göre iş teslimi yapacaktır.

42.10.Savunmaya Esas Rapor Düzenlenmesi işleminde parsel bazında ve her parsel için ayrı ayrı rapor düzenlenmek kaydıyla İdareye gerekli raporlar için hazırlanan tutanağın yazı ekinde İdareye teslimine müteakip hakedişi ödenecektir.

42.11.TCDD tarafından belirlenen birim fiyatları esas alınarak toplam parsel bedelinden, temyize esas dosyalar neticelendikten sonra bu kalemin hakediş ödemesi yapılacaktır.

42.12.Temyize gerek kalmayan dosyalar için ise temyize gidilmesine gerek olmadığı 2/Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge ile tespit edildikten sonra taraflar arasında tutulan tutanağa istinaden herhangi bir hakediş ödemesi yapılmayacaktır.

MADDE 43. HAKEDİŞLERİN DÜZELTİLMESİ

43.1.İdare, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler ve/veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir hata tespit ederse, bu hata değerini bir ara hakedişten düşürmeye veya tamamen çıkarmaya yetkilidir.

MADDE 44. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

44.1.Hizmet işine ilişkin hakedişlerin tahakkuku, yapılacak kesintileri ve ödenmesine ilişkin hükümlerin düzenlenmesi, İdarenin ilgili birimi (TCDD 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü) tarafından öngörülen plan ve yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ile konuyla ilgili diğer Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince izin verilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

MADDE 45. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI

45.1.Yükleniciye, bu işteki taahhüdünü gerçekleştirmesi için herhangi bir avans verilmeyecektir.

MADDE 46. FİYAT FARKI

46.1.Bu iş için Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz ve Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 47. KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ

47.1.Kontrol teşkilatı; büro ve arazide yapılan işlerin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) göre yerine getirilmesi ve yürütülmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya, her türlü denetimi, tespiti ve kontrolü yapmaya, sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen ekipman (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılım vb.) ve Yüklenici personelinin onaylamaya veya reddine, ödeme miktarlarının tespitine, saptanan eksiklikler ile kötü, kusurlu ve hatalı yapıldıkları kesin olarak anlaşılan işleri yeniden yaptırmaya ve düzelttirmeye, kontrol işlemlerine ilişkin ölçü, hesap, inceleme ve yorumlar hakkında ayrıntılı rapor düzenlemeye yetkilidir.

47.2.Kontrol Teşkilatı, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, Yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve Alt Yüklenicileri onaylama hususlarında ise İdareye görüş bildirmeye yetkilidir.

47.3.Yüklenici, bütün işleri İdarece görevlendirilen Kontrol Teşkilatının vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatının denetimi altında yapılmış veya işe onay verilmiş olması, Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEKNİK MEVZUATA, DOKÜMANLARA VE İŞLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 48. TEKNİK ŞARTNAMENİN DİLİ

48.1.Bu teknik şartname, Türkçe olarak hazırlanmıştır.

MADDE 49. TEKNİK ŞARTNAMENİN TARAFLARI

49.1.İdare (TCDD 2.Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü) ile Yüklenici (ihale kendisinde kalan firma) bu teknik şartnamede yazılı şartların taraflarıdır.

MADDE 50. TEKNİK DOKÜMANLARIN YÜKLENİCİYE VERİLMESİ

50.1.Söz konusu iş, İdare tarafından Yükleniciye verilecek teknik dokümanlara ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Bununla birlikte Yüklenici, kendisine verilen teknik dokümanların, teslim edilen işyerinin veya malzemelerin veyahut talimatların, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına uymadığını ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini İdareye yazı ile bildirecektir. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, İdare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde bu kararın olağan sonucu olarak ortaya çıkan eksiklik, kusur, kalitesizlik ve benzeri olumsuz hallerden Yüklenici sorumlu olmayacaktır.

50.2.İdare tarafından Yükleniciye verilecek teknik dokümanlar (bilgi, belge, harita, plan, proje vb.) şunlardır:

a) İdarede var ise HGK/TUTGA noktalarının koordinatları,

b) Aynı yerde daha önce tesis edilmiş yer kontrol noktalarına ait koordinatlar ve diğer teknik bilgi, belge ve planlar,

c) Söz konusu işin yapılacağı alanda daha önce yapılmış kamulaştırma varsa buna ait teknik bilgi, belge ve planlar,

d) Varsa İdarece hazırlanmış kamulaştırma planlarına yönelik her türlü bilgi, belge ve planlar,

e) İdarece kamulaştırması yapılması düşünülen, kamulaştırma ve/veya irtifak sınırlarını gösteren bilgi, belge, plan ve projeler,

f) Gerekli klişe ve formlar.

MADDE 51. TEKNİK DOKÜMANIN TESLİMİNDE GECİKME OLMASI

51.1.İş için gerekli olan teknik dokümanların Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve/veya yeni teknik doküman hazırlanmasını gerektirecek bir zamana ihtiyaç olması halinde bir gecikme söz konusu olursa, bu gecikmeden Yüklenici sorumlu olmayacaktır.

MADDE 52. YÜKLENİCİNİN SUNACAĞI RAPOR VE TEKNİK DOKÜMANLAR

52.1.Yüklenici hazırladığı projeleri ve/veya raporları, teknik ve/veya idari belgeleri ile yazışmalarını imzalanmak ve onaylanmak üzere, sözleşme ve/veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde ve sürelerde İdareye teslim eder. Onay ve imza işlemleri sırasında, hazırlanan dokümanlarda ve yazışmalarda İdarece yanlışlık, eksiklik ve kusurlar tespit edildiği takdirde, Yüklenici İdarenin verdiği sürede bunları düzeltmek zorundadır.

MADDE 53. TEKNİK MEVZUAT

53.1.İdarece yapılan ve yaptırılacak olan kamulaştırma planları, kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi, mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve sayısal elektronik ortamlarda iletimine ilişkin ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme ve adlandırma sisteminde, yersel veya fotogrametrik kadastral haritaların yapılmasını sağlayan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. Bütün teknik hizmet işleri BÖHHBÜY, TKGM’ nün tescile konu harita ve planlarla ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile İdarenin belirleyeceği şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

53.2. Kamulaştırılacak taşınmazlar için yapılacak değerleme işleri yürürlükteki kanunlar (Kamulaştırma vb.) ve mevzuatlarında belirtilen hükümler gereğince öngörülen yöntemler kullanılarak objektif esaslara göre yapılacaktır.

MADDE 54. TEKNİK İŞLER

54.1.Yüklenicinin işin yapılması sırasında, İdarenin belirleyeceği şartlar doğrultusunda ve/veya yürürlükteki Kamulaştırma Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar ile mevzuatları gereğince; arazi ve büroda yapacağı çalışmalar ile ilgili dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir:

01) Niteliği arazi olarak tanımlanan alanlarda yapılacak çalışmalar :

• Arazilerde yaygın olarak yetiştirilen ürün münavebe sistemlerinin tespit edilmesi,
• Münavebe sistemine giren ürünlerin yıllık ortalama verimlerinin araştırılması ve ürün birim fiyatlarının belirlenmesi,
• Ürünlerin pazar satış fiyatları ve çiftçi eline geçen fiyatların saptanması,
  • Ürünlerin tesis ve üretim maliyetlerinin araştırılması,
  • Ürünlerin net gelirleri ve arazinin yıllık ortalama net gelirinin saptanması,
  • Arazi üzerindeki ürün, ağaç ve diğer varlıkların bedellerinin takdiri,
• Arazi cins ve türlerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının araştırılması,
• Kamulaştırma alanları üzerindeki ürünler, meyveli veya meyvesiz ağaçlar ve diğer varlıkların (su kuyusu, sera, özel kanal ve çit gibi) değerlerinin, kamulaştırma mevzuatı, bilimsel esaslar ve genel kabul görmüş deneyim ve uygulama esaslarına göre takdir edilmesi,
• Arazilerde parsel yüzeyinde birim değerlerin ve kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve İdare bünyesindeki kıymet takdir komisyonlarına parsel düzeyinde kullanıma uygun raporların sunulması,

02) Niteliği arsa olarak tanımlanan alanlarda yapılacak çalışmalar:

• Arsalarda değeri etkileyebilecek faktörlerin tanımlanması,
• Emsal satış araştırmasının yapılması,
• Emsallerin değerlerini (artış/eksiliş) etkileyen özelliklerin araştırılması,
• Kamulaştırma tarihinden önce özel amacı olmayan arsa alım-satım değerlerine göre ortalama pazar değerlerinin araştırılarak, kamulaştırılacak arsaların birim değerlerinin takdir edilmesi,
• Arsa ve arsa üzerindeki tamamlayıcı parçaların cins ve türlerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının araştırılması,
• Varsa arsa üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerlerinin takdiri ve bütün araştırma sonuçlarının raporlanması,
• Yapılı arsalarda yapıların envanterinin çıkartılması ve toplam kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve sonuçların kıymet takdiri komisyonlarına parsel düzeyinde raporlanması,

03) Çalışma yapılan arsa ve arazilerde parsel düzeyinde Kıymet Takdiri Komisyonuna rapor üretilmesi ve rapor ekinin hazırlanması sağlanacaktır. Bu amaçla İdare tarafından hazırlanan ve kullanılan Kıymet Takdiri Komisyonu raporu geliştirilecek ve kullanıma sunulacaktır.

04) Savunmaya esas rapor üretilmesi aşamasında yapılacak çalışmalar:

İdare tarafından tespit edilen ve Yükleniciye bildirilen yatırım güzergâhlarıyla ilgili olarak açılan (ilk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a)) davalarda, bilirkişi raporları incelenmesi ve İdarenin avukatlarına savunmaya esas rapor ve/veya ek rapor üretilmesi,

05) Araştırma yapılan yatırım güzergahında uzlaşma sağlanamayan malikler ve kadastro görmemiş parsellerle ilgili olarak açılan davalarda seçilen bilirkişi kurulları tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının incelenmesi, mahkeme ve üst mahkemelerdeki açılan davalarda İdareye savunmaya esas teşkil edebilecek raporların parsel düzeyinde hazırlanması ve sunulması,

06) Mahkemelere sunulan bilirkişi raporunun denetlenmesi, incelenmesi ve İdare adına savunmaya esas raporun üretilmesi ile ilgili bilimsel esasların kavranması ve İdare bünyesinde uygulamaya taşınması, Mahkemece belirlenen günlerdeki keşiflere İdare avukatlarıyla birlikte katılımın sağlanması ve verilerin ilgili Mahkemeler, İdare ve uzmanlar tarafından doğru kullanılmasının temini,

07) İlk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a) delil olarak ve/veya belge olarak sunulabilecek rapor ve/veya ek raporların oluşturulması, Mahkemelere sunulan bir bilirkişi raporunun denetlenmesi, incelenmesi ve İdare adına savunmaya esas raporun üretilmesi ile ilgili bilimsel esasların kavranması ve İdare bünyesinde uygulamaya taşınmasının sağlanması, İlk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a) delil olarak ve/veya belge olarak sunulabilecek raporların sunulması,

08) Mahkemeler tarafından seçilen bilirkişilerin de kıymet takdiri hususunda konunun içeriğine ilişkin eksiklikleri olabileceğinden verilen raporların incelenmesi ve Kuruluşumuz lehine gerekli itirazların yapılması,

09) Raporların savunulabilmesi için benzer kararların bulunarak İdareye sunulması, bu delillerin mümkün olduğu kadar farklı sorunların yaşandığı davalar arasından seçilmesi, bu kapsamda İdare personelinin benzer dosyalar için savunmaya esas rapor hazırlanması hususunda destek verilmesi ve İdarenin talebi ve uygun şartlar hazırlaması durumunda kamulaştırma işlerinde görev alan mahkeme ve bilirkişi heyetlerinin de bilgilendirilmesi

10) Taşınmazlar için toplanan verilerin ve üretilen Kıymet takdir raporlarının, Mahkeme ve/veya üst Mahkeme sunulmak amacıyla hazırlanan savunmaya esas raporların TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerine teslimi

11) Kamulaştırılacak taşınmazların arsa ve arazi olarak sınıflandırılması, tarım arazilerin net gelirleri ile yerel arsa-arazi alım-satım değerlerinin tespiti ve değerleri olumlu ve/veya olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin tanımlanarak objektif değer kriterlerinin ortaya konulması ve kapitalizasyon faiz oranlarının hesap edilmesi,

12) Kısmen kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmadan arta kalan kısmında meydana gelebilecek değer azalışı ve/veya değer artışlarının araştırılması, maliklerin diğer kamulaştırma sorunlarının yerinde incelenmesi ve gerekirse buna göre söz konusu parsellerin tamamen kamulaştırılmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi ve bu yolla ulaşılan sonuçların İdareye raporlanması,

13) Taşınmazların gerek yerinde, gerek merkezde, gerekse taşınmazlar ve malikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu yerlerde, yürürlükteki Kanun ve mevzuatların Kuruluşumuza yüklediği tüm teknik, idari, mali ve hukuki ödev ve sorumluluklarının hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun olarak, yürütülmesi, ikmali, neticelendirilmesi ve arazi, tarla ve arsaların kamulaştırma bedellerinin yürürlükteki kanunlar (Kamulaştırma vb.) ve mevzuatlarında belirtilen hükümler gereğince öngörülen yöntemler kullanılarak objektif esaslara göre gerekli olan norm veri ve belgelerin üretilmesi,

14) Temin edilen ve/veya üretilen her türlü harita ve planlar ile teknik bilgi, tapu kayıt bilgisi, belge, doküman ve benzeri verilerin sayısal ve/veya fiziksel ortamdaki bilgilerin belirli dönemlerde (gün, hafta, ay, vb.) ve formatta istenilen sayıda manyetik ortam kaydı (CD,DVD,vb.) olarak ve/veya istenirse fiziksel ortamda sunulması ve TCDD arşiv standartlarında arşivlenmesi,

15) Büro ve arazide yapılan hizmet işlerinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) göre yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacıyla her türlü denetimi, tespiti ve kontrolünün yapılması, ödeme miktarlarının tespit edilmesi, saptanan eksiklikler ile kötü, kusurlu ve hatalı yapıldıkları kesin olarak anlaşılan işleri yeniden yapılması ve düzeltilmesi, kontrol işlemlerine ilişkin ölçü, hesap, incelenme ve yorumlar hakkında ayrıntılı rapor düzenlemesi,

16) Kamulaştırma güzergâhındaki taşınmazların değer takdirlerinde, doğrudan kullanılabilecek yeterli ve güvenilir norm verilerin temini ve/veya üretilmesi,

17) Mevcut kamulaştırma haritalarındaki yapılması gereken zorunlu değişiklikler nedeniyle ek kamulaştırma yapılması durumunda, değişiklikler ile ilgili ek teknik bilgi, belge ve planların tekrar hazırlanması,

18) İşlerin takibi ve kontrolü açısından gerekli olan ve İdarece istenilen yönetici notu, bilgi ve brifing notlarının hazırlanması,

19) Değerleme işleri ile ilgili olarak, Kuruluşumuzca yetki belgesi verilmesi koşuluyla, TCDD adına düzenlenecek tüm bilgi, belge ve her türlü planların imza karşılığı ve/veya yazı ile teslim alınması ve/veya teslim edilmesi,

20) Mülkiyete esas olan parsellerin yanı sıra, güzergah boyunca yer alması halinde ormanlık sahalar, tescil harici vb. yerler de gözetilmek suretiyle her biri için kesintisiz İdari dosya numarası verilmesi, kamulaştırılan tescil harici sahaların değerlerinin tespiti ve ihdasen tescil işlemleri için gerekli olan malik (yasal Kamu Kurum ve Kuruluşu) bilgilerinin tespiti

21) Kamulaştırma konusunda yargı aşamasında devam eden anlaşmazlıkların asgari düzeye indirilmesi ve İdarenin bu yolla gereğinden fazla tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtarılması için İdare ile ilişkisi bulunan tüm Kamu Tüzel Kişilikler (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri ve Özel Kişilikler (Uzmanlar vb.) arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek değerleme işlerinin tespiti, yürütülmesi, ikmali ve neticelendirilmesi,

22) Kamulaştırılacak taşınmazların değerleme işleri ile ilgili olarak, Kuruluşumuzca yetki belgesi verilmesi koşuluyla, yürürlükteki hukuki mevzuatlar gereği yapılan idari, hukuki, mali ve teknik işlemler ile ilgili TCDD adına düzenlenecek tüm bilgi, belge ve her türlü planların imza karşılığı ve/veya yazı ile teslim alınması ve/veya teslim edilmesi,

23) Kamulaştırma ve irtifak sınırları içinde kalan parsellerin ve bu parsellere komşu parsellerin listelerinin Yüklenici tarafından hazırlanarak İdareye teslim edilmesi,

24) Kamulaştırılacak taşınmazların tapu kaydı üzerindeki her türlü şerhi ve beyanları da gösteren tapu sicil kayıt suretlerinin çıkartılması ve Tapu Sicil Müdürlüğünce imzalanarak onaylanmasının temini,

25) İdare bünyesinde oluşturulan kıymet takdiri komisyonu için gerekli olan altlığın oluşturulması ve İdare bünyesinde yapılan değer takdiri işlemlerinin rasyonel esaslara uygun olarak yapılmasına katkıda bulunulması, buna ilave olarak Yüklenici firmanın araştırma ekibi gerektiğinde uzlaşma komisyonu tarafından yapılacak malikle görüşmelere katılması, değer takdiri işlemleri konusunda açıklama yapmasının sağlanması ve böylece malikle uzlaşma olanaklarının yükseltilmesine katkıda bulunulması,

26) İdare tarafından Yükleniciye verilen proje paketi içerisinde bulunan kadastrosu yapılmış olsun veya olmasın her türlü taşınmazların mevki ve koşullarına göre kullanımı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olması ve arsa/arazi özelliği taşıma durumlarının tespiti, tarım arazileri için kapitalizasyon faiz oranları ve arazi gelirleri ile arazi üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerlerinin takdiri işleri ile arsa değerlerinin takdiri için gerekli olan norm veri ve piyasa araştırmalarının yapılması,

27) Teknik şartname ve eklerinde yer almayan değerleme çalışmalarına ilişkin hususlar ve düzenlenmesi gereken belge ve çizelge formları konusunda, ilgili mevzuatındaki ve/veya İdarece verilen formlar kullanılacaktır.

28) Araştırma yapılacak yörelerde İdare bünyesindeki Kıymet Takdiri Komisyonlarına İl/İlçe/Belde ve Köy düzeylerinde ve hatta parsel düzeylerinde rapor üretilmesi ile Komisyonların daha hızlı ve verimli çalıştırılması ve seri kamulaştırma yapılmasının sağlanması,

29) Her bir yatırım güzergâhı üzerinde yapılan araştırmaların bütün sonuçları raporlanarak İdareye sunulması, araştırmanın telif hakları İdareye ait olmakla birlikte, Yüklenicinin yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslar arası bilimsel kongre ve sempozyumlarda tartışmaya açmak için bildiri (tebliğ) olarak sunulması ve bunun için İdareden izin alınması,

30) Kamulaştırma bedellerinin belirlenmesi işleminin hazırlanma süresi ve sırasının İdarenin isteği doğrultusunda ve İdarenin yargı sürecinde sıkıntıya uğratılmayacak şekilde olmasının temin edilmesi,

31) Söz konusu kıymet takdirlerinin, konunun uzmanı olan kişiler ve Kuruluşlar tarafından yapılması,

32) Arazi ve Büro çalışmaları ile bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetmeliklerdeki esaslara uygun olarak yapılması,

33) Yüklenici, işe başlarken öncelikle, İdare’nin vereceği onaylı projede belirlenen aplikasyon değerlerine göre tespit edilen kamulaştırma sınır çizgilerini dikkate alarak çalışmaların ve hesaplamaların yapılması,

MADDE 55. İDAREYE TESLİM EDİLECEK BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR

55.1. Yüklenici konu ile ilgili işlere ilişkin aşağıda isimleri ve içerikleri belirtilen her türlü klasör, dosya, cilt ve manyetik ortam verisi şeklinde üretilen harita ve planlar ile bilgi, belge ve dökümanları İl/İlçe/Belde/Köy/Mahalle/parsel bazında hazırlayarak İdareye teslim edecektir:

a) Verilere ait çizelgeleri, hesapları ile hesap özetleri ve ciltleri,

b)Arazi ve Büro işlerine ait ayrıntılı Yüklenici tarafından hazırlanan her türlü yapım, kontrol, onay ve teknik raporlar,

c) Kamulaştırılacak parsellerin tapu sicil belgeleri,(üzerindeki tüm kayıtlı bilgileri, her türlü kısıtlayıcı şerhleri, beyanları, ipotekleri, hacizleri, vb. gösterir imzalı ve onaylı ve tapu kütüğü fotokopileri ve/veya tapu kayıt örneği)

d)Kamulaştırılacak taşınmazların kıymet takdirlerine ait çizelgeleri, hesapları ile hesap özetleri ve ciltleri,

e) Yüklenici tarafından temin edilmiş ve üretilmiş olan her türlü harita ve planlar ile bilgi, belge ve dökümanların sayısal ortamdaki bilgileri İdarenin istediği sayıda ve belirleyeceği formatta kayıtlı olduğu manyetik ortam verisi,(CD, DVD, vb.)

55.2.Belirtilen tüm harita ve planlar ile bilgi, belge ve dökümanlarını içerir kıymet takdiri klasörü İdarenin istediği sayıda ve belirleyeceği formatta takım olarak hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

ALTINCI BÖLÜM

TEKLİFLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 56. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

56.1.İdare, İstekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek; inceleme yapmak, yeterlik başvurusu ile teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İş yeri ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir. İstekli işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iş yerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve yiyecek/içecek imkanlarına ilişkin hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer hususlara ilişkin her türlü bilgiyi almış sayılacaktır. Yeterlik başvuruları ve tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve yeterlik başvurusu ile teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

MADDE 57. BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER

57.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren kamulaştırma Kanununa göre net gelir hesabı ve kapitalizasyon faiz oranının tespitine yönelik veri toplama, parsel düzeyinde kıymet takdir raporları üretme ve parsel düzeyinde savunmaya esas raporların hazırlanması işini Yüklenici olarak yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

MADDE 58. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER İLE İŞ DENEYİM BELGELERİ VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

58.1. İş Deneyim Belgeleri, Yüklenicinin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen hizmet işi konusu ve/veya benzer hizmet işlerindeki deneyimini gösteren (İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesi) belgelerdir.

58.2.İş deneyim belgelerinin incelenmesi ve/veya güncellenmesi yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatında yer alan esaslara göre İdarece yapılır.

58.3.Yüklenici verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki İstekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

58.4.İdarece, İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; söz konusu hizmet işinin aynısı ve/veya benzer hizmet işine ait ve tek seferde yapılmış sözleşme bedelinin Yüklenici tarafından teklif edilen bedelin en az % 25’i oranında karşılaması koşulu ile son 5 (beş) yıl içinde yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınır.

58.5.Devam eden işlerde ise bitmiş ve kabulü yapılmış kısmı %70’lik kısmı olmak kaydıyla teklif ettiği bedelin en az %50’lik kısmı tutarında olmalıdır.

58.6.Yüklenicinin tek başına gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarındaki ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir. İş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz.

58.7. İş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin söz konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemleri, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatında yer alan esaslara göre İdarece yapılır.

58.8.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ile iş deneyim belgeleri Yükleniciden istenildiği takdirde İdareye sunulacaktır. İstenilmesi halinde iş deneyim belgelerinin taahhüdün gerçekleştirildiği İdare tarafından düzenlenmiş ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanmış asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce İdareye ibraz edilmesi gerekir.

58.9.Yüklenici firma, daha önce benzer iş yapmış olmalı ve bu alandaki deneyimini iş bitirme belgesiyle belgelendirmelidir. Kamulaştırma işlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları, iş deneyimi olarak sayılamaz.

58.10.Yüklenici tarafından projede görev verilecek personelin tamamının hizmetleri ve yeterliliklerinin, daha önce en az bir değerleme araştırmasına katılmış olmaları ve bu alanda hazırladıkları raporlar ve diğer belgelerle belgelendirilmesi İdare tarafından tercih sebebidir. Yüklenici firmanın projede görev verdiği çalışanlarının, Yüklenici firmada benzer işlerde çalıştığı süre, değerlendirmede dikkate alınır (Bu durum varsa kamu kuruluşları ve üniversitelerle yapılan sözleşme ve SSK prim ödeme çizelgeleriyle belgelenir).

MADDE 59. TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ

59.1.Teklif bedeli, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Yüklenici ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmede belirtilen birim fiyatlar sözleşme sonuna kadar devam edecek bir fiyat artışına gidilmeyecektir.

MADDE 60. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ

60.1.Teklif fiyatı ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

MADDE 61. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ

61.1.Bu teknik şartname kapsamındaki kamulaştırma hizmet alımında işin tamamı için teklif verilecektir.

MADDE 62. YAKLAŞIK MALİYET HESABI

62.1. İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerinin ve/veya gruplarının ve bunlara ilişkin miktar, esas ve fiyatlarının tespiti ile yaklaşık maliyetin hesaplanması önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılarak İdare tarafından tespit edilmiştir.

MADDE 63. EN UYGUN TEKLİF

63.1.İşe birim fiyat üzerinden teklif verilecektir. Birim fiyatlar aşağıda gösterilen kalemlerden yanlarında birim fiyat teklifleri olacak şekilde ihale teklif dosyasında yer alacaktır.

TOPLAM FİYAT =(F) = (PxP1BF)+(PxP2BF)+(PxP3BF)+(PxP4BF)+(PxP5BF)

TOPLAM FİYAT =(F) = P x TBF

TOPLAM FİYAT =(F) = A + B + C + D + E

olmak üzere toplam tek bir parsel için yapılacak ödeme tutarı “F” ^{( [2] )} TL. olacaktır.

63.2. Personel ve ekipman şartlarını sağlayan tekliflerin mali incelemesinde yukarıdaki formül kullanılacak ve (F) değeri en küçük olan Firma en uygun teklifi veren Firma olacaktır. İdare tarafından personel ve ekipman için öngörülen ve çalışma durumu sonunda hakediş ödemelerine esas olacak İş Kalemlerine ait İş Yüzdeleri İş Tanımları ve İş Açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

63.3. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları veya son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

MADDE 64. TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR

64.1.İstekliler; taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında,

a) Belirtilen işlerin yapılabilmesi için her türlü mühendislik hizmetleri giderleri (nakliye, konaklama, tesis, ölçü vb.)

b) İşçilik ve çalıştıracağı personeline ödenecek brüt aylık ücretleri ve yasal kesintilerini (sigorta, vergi, resim ve harç giderleri),

c) Adları, miktarları ve teknik özellikleri İdarece belirtilerek istenilen ekipmanların (taşıt, malzeme, araç-gereç, teknik donanım ve yazılımları vb.) amortisman bedellerini,

d) Kırtasiye, çizim ve hesaplamalara ait masraflar, teknik belge temin giderleri, kontrollük ücretleri, bilgisayar, yazıcı, bilgisayar sarf malzemeleri ve diğer kırtasiye giderleri,

e) Toplam asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 sözleşme ve genel giderler payını (damga vergileri, harç, kik payı, noter masrafları gibi),

f) İdari ve Teknik şartname ve dokümanlarında belirtilen işlerle ilgili her türlü harçlar, vergiler vb. bilumum giderler

g) Yüklenici payını

teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir. Bu masrafların ödenmesi ile bedelleri Yükleniciye aittir.

64.2.Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleyi kazanan Firma ile İdare arasında yapılan sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm giderler de Yükleniciye aittir. Ayrıca, gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

64.3.Kamulaştırma Planlarının hazırlanması için gerekli YKN ’ları, kadastro pafta kopyaları, tapu kayıtları ve diğer bilgi ve benzeri belgelerin bedeli Yüklenici tarafından ödenmek üzere TKGM, HGK ve Mahalli Kuruluşlardan sağlanır. Ancak Yüklenici tarafından sağlanamayan YKN ’larına ilişkin bilgiler ve diğer belgelerin bedeli Yüklenici tarafından ödenmek üzere İdarece sağlanır.

64.4.Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer ilgili kanunlar ve mevzuat hükümleri gereği, Yüklenici tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler, gerekli önlem, işlem ve masraflar, işveren ve işçi arasındaki kısa vadeli sigorta hükümleri (İş kazası, hastalık ve analık hali, meslek hastalığı) ve uzun vadeli sigorta hükümleri (Malüllük, yaşlılık, ölüm) tüm Sigorta Primleri ve meblağlar ile çalışanlara ait her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, konut edindirme yardımı ve İşsizlik sigortası kesintisi Yükleniciye ait olacaktır. Bu hizmet işi için İşkolu kodu, işin tehlike sınıfı ve prim nispetleri İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir.

64.5.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında yürürlükteki İlgili Kanun ve mevzuatı hükümlerince doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp, yürürlükteki ilgili Kanunlar ve mevzuatları çerçevesinde İdare tarafından Yükleniciye ayrıca ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 65. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

65.1.Tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir.

65.2.Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

65.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

65.4.Söz konusu işin ortak girişim olarak yapılması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık hisseleri oranında veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına göre verilebileceği gibi, isteklilerin bu tercihlerine bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

MADDE 66. KESİN TEMİNAT

66.1. Yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce, teklif ettiği bedelin toplam tutarı üzerinden % 3 (üç) ila % 6 (altı) oranı arasında kesin teminat alınacaktır.

66.2. Kesin teminat, İdarenin belirttiği veznelere makbuz karşılığı tedavüldeki Türk parası karşılığı peşin veya İdarece kabul edilebilir. Banka Teminat Mektubu olarak kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat alınacaktır.

66.3.Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde; verilecek kesin teminat mektubunun süresi, sözleşme süresinden en az 6 (altı) ay fazla olacaktır.

MADDE 67. EK KESİN TEMİNAT

67.1. Fiyat farkı ödenmesi gereken durumlarda, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 3 (üç) ila % 6 (altı) oranı arasında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde ek kesin teminatın süresi, kesin teminatın süresinden az olmamak üzere İdarece belirlenir.

MADDE 68. KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

68.1. Taahhüdün, sözleşme ve İdare dokümanları hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin ayrı bir işyeri numarası aldığı sözleşme konusu işler nedeniyle İdareye herhangi bir borcunun olmadığı, tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilecektir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve varsa ek kesin teminat yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir. Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞME YAPILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 69. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ, BEDELİ VE EKLERİ

69.1.İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşme, birim fiyat sözleşmesi olup, İdarece hazırlanmış yaklaşık maliyet hesabında yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden akdedilir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

MADDE 70. SÖZLEŞME YAPILMASI VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

70.1.İdare tarafından belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, İdare ve Yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşme notere tescil ettirilmeyecek ve onaylatılmayacaktır. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm giderler Yükleniciye aittir.

MADDE 71. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

71.1.Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve bu konuda ek sözleşme düzenlenemez.

MADDE 72. YÜKLENİCİNİN (VEYA ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE) ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ

72.1.Yüklenicinin ölümü halinde iş tasfiye edilir. İdare, yapılmış olan işlerin kesin hesabını, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ile konuyla ilgili diğer Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince çıkararak, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek teminatlar dahil ile varsa diğer alacakları mirasçılarına ve/veya aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılardan yeterli gördüklerine, ölüm tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartı ile sözleşmeyi devredebilir. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ile konuyla ilgili diğer Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince sözleşme feshedilerek, kesin hesabın tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Eğer Yüklenici, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Aksi takdirde, sözleşme feshedilip, kesin hesabın tasfiyesi yapılır.

72.2.Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumun oluşumunu izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Ortak girişimi oluşturan kişilerden pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Bu durumda, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

MADDE 73. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

73.1.Sözleşmenin devri, zorunlu hallerde İdarenin yazılı izni alınmak kaydıyla mümkündür. İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri gereğince değerlendirecektir. İdarece gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri gereğince vermesi gereken beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Devir sözleşmelerinde, devralan yüklenicinin devreden yüklenicinin yaptığı sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini devredenin tabi olduğu veya olacağı kapsam ve içeriği ile yüklendiği hususu yer alır. Sözleşmenin devrinin İdare tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz. Devir tarihinde, işyerindeki geçerli iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer ve her iki işverenin müteselsil sorumluluğu, devir tarihinden itibaren 2 (iki) yılla sınırlıdır. Devralan veya devreden işveren, bu işlemden dolayı iş sözleşmesini feshedemez. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İdare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 74. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ İLE İŞİN TASFİYESİ

74.1.İdare, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işte bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin; sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ve yüklenicinin sözleşme bedelinin %50’sini tamamlamış olması şartlarıyla, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı Yükleniciye yaptırılması konusunda yetkilidir. İş artışının zorunlu olması halinde ilave iş ve sözleşme bedelinin yükseltilmesi hususunda İhale Makamından onay alınır. İlave iş verilmesi hâlinde Yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapılır. Bu durumda Yükleniciye, ayrıca artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilerek işin süresi uzatılır. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

74.2.İdare, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %20’si oranında azaltabilir.

74.3.Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, gerçekleşen iş kadar Yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

74.4.İşin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığında Yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

74.5.İş artışı veya eksilişi işleminin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır.

MADDE 75. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

75.1.Fesihten önce çekilmesi gerekli ihtar veya ihtarların çekilmesi ve fesih kararına ait evrakın düzenlenmesi İdarenin ilgili birimlerince yürütülür. Söz konusu kararda; işin ihale kayıt numarası, işin adı, sözleşmenin imza tarihi, sözleşme bedeli, yüklenici adı, varsa bu iş nedeniyle İdarenin uğradığı ve tazmini gereken zarar ziyanın tespiti, güncelleme dahil irat kaydedilecek teminat miktarı, sözleşmenin hangi maddeye göre feshedildiği, yasaklama yapılıp yapılmayacağı ve dayandığı mevzuat açıkça belirtilir. Sözleşmenin feshi, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatının ilgili hükümleri gereği ihale yetkilisinin fesih kararını onaylamasıyla gerçekleştirilir. Fesih kararı onayına müteakip, vakit geçirilmeksizin İdarenin ilgili birimine intikal ettirilir.

75.2.Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi İdarece belirlenecek bir süre içinde Yüklenici ile birlikte yapılır. Böylece yüklenicinin İdare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, İdarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından Yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, bu husus tutanakta belirtilir ve İdare, hakedişi tek taraflı olarak yapar. Yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz.

75.3.Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı, tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İdare fesih işleminden sonra işi Kamu İhale Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

75.4.Yüklenici ile İdarenin, tasfiyenin İdare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda, yürürlükteki Borçlar Kanunu ve mevzuatı hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi kabul tarihi sayılmak üzere, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra Yükleniciye geri verilir.

MADDE 76. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

76.1.Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Yükleniciden kaynaklı nedenlerle sözleşmenin feshi durumunda fesih ve fesihten doğacak zararların tamamı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

MADDE 77. İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

77.1.İdare, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İdarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine 20 (yirmi) günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez. Bu süre içinde Yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın İdare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur. Kesilen cezaların toplamı sözleşme bedelinin üçte birini geçmeyecektir. Geçmesi halinde İdare sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.

MADDE 78. SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH

78.1.Yüklenicinin, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına göre yasak fiil ve/veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir.

MADDE 79. MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ

79.1.Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 80. CEZALAR VE KESİNTİLER

80.1.Hizmetin, İdarenin yetkili denetim elemanlarınca kontrol edilmesi sırasında hizmet eksikliği görülür veya hizmetlerinin eksik olduğu tespit edilirse, gerekli ikaz yapılmak suretiyle hizmetlerin istenilen düzeyde olması sağlanacaktır. İdare tarafından kabul edilebilir zorunlu haller dışında, Yüklenici ikaza rağmen hizmeti zamanında bitirmediği takdirde, İdarenin tespit ettiği tarihten başlamak üzere her takvim günü için, Yükleniciye ödenecek aylık hakediş tutarının 30’a bölünmesiyle bulunacak günlük hakediş tutarının tamamının çarpılması ile hesaplanacak tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Bu durumun aralıksız 3 (üç) iş günü tekrarlaması halinde sözleşmenin fesih hükümleri uygulanır.

80.2.Yüklenici herhangi bir sebeple hizmeti yapamadığı veya tespit edilen noksanlığı tamamlayamadığı takdirde İdare dilerse bu hizmeti kendisi yapabilecek ve/veya 3.şahıslara yaptırtabilecektir. Her iki durumda da işin yaptırılması ille ilgili bütün masrafların tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hakedişinden düşülecektir.

80.3.Hizmetin eksik elemanla yapılması durumunda beher eksik eleman için günlük brüt asgari ücretin (işveren katkı payı dahil) %50’si fazlası tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hakedişinden düşülecektir.

80.4.Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesi sırasında gerek kendisi gerekse çalışanları tarafından İdare’ye, İdare’ye ait ekipmanlara, İdare çalışanlarına, 3.şahıslara verilecek her türlü zarar, ziyan ve tazminattan sorumludur. Yüklenici oluşacak zarar, ziyan ve tazminatı 5 (beş) takvim günü içinde ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde; İdare oluşan bu zarar, ziyan ve tazminatı Yüklenicinin hakedişlerinden kesmeye ve Yükleniciye rücu etmeye yetkilidir.

80.5.Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi yarım bırakması halindeki fesih durumlarında, Yüklenici tarafından sözleşmenin geri kalan süresine tekabül eden hakedişin 2 (iki) katı tutarında tazminat ödeyecektir. Ancak, ödenecek tazminat tutarı sözleşme bedelinden fazla olamaz.

80.6.Yüklenici yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları hükümlerine uymaya mecburdurlar. Bu Kanunlar ile diğer hukuki mevzuatlara uyulmaması neticesinde doğabilecek her türlü cezai ve/veya maddi, manevi sorumlulukların muhatabı Yüklenici Firma olacak ve uygulanacak cezalar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici, bu ve benzeri nedenlerle İdareden her ne nam adı altında olursa olsun maddi veya manevi herhangi bir tazminat, ücret ve ödeme talebinde bulunulamaz.

80.7.Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır. Uygunsuzluğun tekerrürü veya başka bir uygunsuzluk halinde o aya ait hakedişinin % 10’ u, uygunsuzluğun durumuna bakılmaksızın 3.(üçüncü) tekrarında % 20’ si, 4.(dördüncü) kez tekrarında ise % 50’ si ceza olarak Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir.

80.8.İdare, iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

MADDE 81. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

81.1.Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı gereğince İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ise ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 82. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

82.1.Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri ile diğer emredici hukuk kuralları geçerlidir.

MADDE 83. YÜRÜRLÜK

83.1.Bu teknik şartname İdare ve Yüklenici arasında imzalanan sözleşme tarihinde yürürlüğe girer. Bu teknik şartname, 9 (Dokuz) Bölüm ve 83 (Seksenüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra sözleşme imza tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmış ve 1 (bir) nüshası İdarede ve 1 (bir) nüshası Yüklenicide alıkonulmuştur.