Makine Ve El İle Metruk Binaların Yıkım İşi

 T.C.

METRUK BİNA YIKIM İŞİ (MAKİNA ve EL İLE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.                 İşin Sahibi ;

Adı : Ünye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Adresi : Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3 Ünye/ORDU

Telefon No : 0 452 323 19 41

Faks No : 0 452 324 84 05

2.                  İşin Adı:

İlçe sınırları içerisinde aşağıdaki listede belirtilen metruk yapıların İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Mali İndiham Raporu tutulanların el ile yıkılması işi.

3.                  İşin Miktarı ve Türü:

Makine ve el ile metruk yapıların yıkım-enkaz kaldırma işi 11 (onbir) adet

4.                  İşin Süresi:

60 gün

5.                  Fiyat Farkı:

Fiyat farkı ödenmeyecektir.

6.                  Yüklenicinin Sorumlulukları:

1.  İşlemlerinden dolayı doğacak KDV, her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

2.    Çalışma sahası; yıkımı yapılacak bina ve çevresini, enkaz taşıma güzergâhını, enkazın döküldüğü alanları kapsamaktadır.

3.    Bahse konu işe ait sözleşme yapıldıktan sonra en geç 5 iş günü içerisinde yer teslimi ve fiili işe başlama tutanağı hazırlanarak işe başlanılacaktır. Çalışma sahasında her türlü iş ve işçi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması, binaların el ile yıkılması işini yapacak olan işçilerin işin süresi boyunca SGK işlemlerinin yapılması ve yapıldığına dair belgelerin idareye sunulması bina yıkımında çalışan tüm işçilerin karşılaşabileceği problemlerden yüklenici sorumludur.

4.   Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilgili ilişkilerinden istekli sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi idarenin istemi doğrultusunda istekli tarafından derhal iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

5.   Yıkım esnasında çalışacak işçi vs. personele vergi, sigorta, özlük hakları istekli tarafından karşılanacaktır. Bu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

6.     Yıkımı yapılacak olan metruk binaların çok yakınında bulunan evlerin yıkım esnasında zarar görmemesi için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması buralara verilecek her türlü zararın karşılanması tamamıyla yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışmalardan dolayı meydana gelen ve 3. Kişilere ve kuramlara verilebilecek her türlü zarar ve ziyanı karşılamak yüklenicinin sorumluluğundadır.

7.  Çalışmaların her aşamasında trafik güvenliğini sağlamak.

8.     Yıkımı yapılacak binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasına girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli yıkım, söküm işinde çalışan işçilere bizzat yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9.   Yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntüsünü kaydederek idareye teslim etmek.

10.    Yıkımı yapılacak bina ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlamak.

11.   İşi zamanında bitirmek için gerekli kadar işçiyi, ekip ve ekipmanı yeteri kadar iş başında bulundurmak.

12.   Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların tüm giderlerini karşılamak.

13.  Çalışmaları engelleyici unsurlar var ise idareye yazılı olarak bildirmek.

14.   Süre uzatımı verilmesi dışında, çalışma süresinin gecikmesi halinde her gün için sözleşme bedelinin % 1 (bir) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.

15.   Yıkım öncesinde veya yıkım esnasında çıkacak binanın ana yapısı dışındaki kullanılabilir malzeme, eşya, araç ve gereçleri güvenli yere depo ederek idareye bildirip tutanakla teslim etmek.

16.    Yıkım için gerekli olacak her türlü ekipman, malzeme temini yükleniciye aittir. Enkaz döküm yeri nakli yükleniciye aittir. Çevre, güvenlik ve sağlık şartlarına uygun enkaz dökümü ve alanının düzenlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

17. Enkazın taşınması sırasında gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak.

18. Enkazı kaldırmak için kullanılan güzergâh ile yıkım yapılan yerin temizliğini yapmak.

19.  Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Önceden öngörülmeyen, iş ile ilgili yıkım, hafriyat işleri ve zorluklar için yüklenici ek bir bedel talep etmeyecektir.

20.    Çevre ve görsel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

21.    Binanın tamamını (bodrum dahil) yıkıp, zemini düzeltip, enkazın depolandığı alanda gerekli düzenlemeleri yapmak.

23.    Doğal zemin altında çalışma yapılabilecektir. Doğal zemin altında çalışma yapılacaksa, yapılan çalışmadan sonra zemin çökme, kayma vb. hallere karşı gerekli tedbirler alınmak suretiyle tekrar doğal zemin konumuna getirilecektir.

24.  Yıkım esnasında patlayıcı kullanılmayacaktır.

7.       Süre Uzatımı verilecek haller:

1. Doğal afetler ve seferberlik halleri.

2.   Diğer kurum, kuruluş ve şahıslara ait yer altı ve yer üstü tesislerin (su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, iletişim vb.) kaldırılmasının zaman alması.

3.  Yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği durumlar.

8.        idarenin Sorumlulukları:

1.   Yıkımı yapılan veya enkazı kaldırılan yapıdan çıkan her türlü kullanılabilir araç, gereç ve eşyayı teslim almak.

2.  Yüklenicinin yazılı müracaatı sonucu gerektiğinde süre uzatımı vermek.

3.  Yükleniciye, ihale tebligatından sonra 5 (beş) gün içinde iş yerini teslim edip işe başlatmak.

4.    İşin devamı sırasında iş ile ilgili soruşturma yapılması gerekiyor ise ödemeler derhal durdurulacaktır. İstekli işle ilgili her türlü belgeyi soruşturmayı yürüten birime verme ve soruşturma sonucuna göre işlem yapılmasını kabul etmek zorundadır.

5.    Yıkım mahallerinin iyice temizlendiği ve yıkım işleminin tamamlandığı ihale komisyonu tarafından tutanak ve fotoğraf ile tespit edilip, onaylandıktan sonra hak ediş tutarları Ünye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

9.        İşe başlama ve iş yeri teslimi:

Yüklenicinin işe başlaması yıkım kararının posta ve ya elden kendisine tesliminden itibaren 5 (beş) gündür.

Yıkım işi uhdesinde kalan yüklenici teklifinin kendisi tarafından 60 (altmış) gün geçerli olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

İdare yıkım işinin gerçekleştirilmesini yüklenici tarafından kabul edilen 60 (altmış) günlük teklif geçerlilik süresi içerisinde 4.maddede ki 2 aylık yıkım süresini istediği zaman içerisinde kullanarak yıkım işlemine başlatma tasarrufuna sahiptir.

10.          Anlaşmazlık halinde:

Ünye mahkemeleri yetkilidir.

ÖZEL HÜKÜMLER:

1.   Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait her türlü mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek zararların, davaların, cezaların sorumlusu ve muhatabı YÜKLENİCİ olacaktır.

2.  Kamu Kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne sebeple olursa olsun sorumlusu ve muhatabı YÜKLENİCİ olacaktır.

3.    İhaleye katılan istekliler binayı ve çevresini görerek teklif vereceklerdir. Teklif veren istekliler binayı yerinde gördüklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

4.  İhaleye katılan istekliler ihale dokümanı ve şartnamede belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

5.  Yıkımı yapılacak binanın yıkım tarihi idare tarafından belirlenecektir.

6.    Yüklenici binaların yıkılmasına başlarken idarenin yetkili personelinin talimatı olmadan yıkıma kesinlikle başlanılmayacaktır.

Not: 1-  Teknik Şartname tarafımca okunup her şey anlaşılıp kabul edilerek teklif verilmiştir.

2-                  Her sayfa tek tek imzalanacak olup teknik şartname teklif mektubunun içinde idareye sunulmak zorundadır.

Hazırlayanlar

Muharrem GUMUŞ              Levent OCAK

İnşaat Teknikeri            Ziraat Mühendisi

Yüklenici Firma Kaşe / İmza