| İhale No | 819358 |
| Sektör | Ev, Mutfak Alet ve Ekipmanları |
| İdare | Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Şanlıurfa |
| İşin İli | Şanlıurfa |
| Yayın Tarihi | 28 Ekim 2014 |
| İhale Tarihi | 28 Ekim 2014 11:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | ||||||||||
| İŞİN ADI : | Köpük Tabak, Plastik Çatal, Plastik Kaşık, Plastik Bardak Alımı | |||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | |||||||||
| İDARE ADI: | 20 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı | |||||||||
| ADRESİ: | 20 nci Zırhlı Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı ŞANLIURFA | |||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904143167384(Dahili:3021-3022) - +904143143392 | |||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | ||||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | Ayrıntılı bilgiye tip sözleşmeden ve ihtiyaç listesinden ulaşılabilir. | |||||||||
| MİKTARI: | 4 KALEM | |||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | 20’nci Zırhlı Tug. K.lığı Taşınır (Tüketim) 200 Mal Saymanlığı depolarına sözleşmede belirtilen şekilde teslim edilecektir. | |||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | İşin süresi sözleşmenin imzalanmasıdan itibaren 5 (BEŞ) takvim günüdür. Muayenede geçen süreler dahil değildir. | |||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 20'NCİ ZH.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA | |||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 28/10/2014-11:00 | |||||||||
| SARTNAME NO: | -- | |||||||||
| İHALE İLANI METNİ | ||||||||||
| 1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi (KDV hariç), resim, harçlar ve her türlü nakliye, sigorta giderleri, sözleşmenin çoğaltılması vb. sözleşme bedeline dâhildir. 2. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. 3. 20’nci Zırhlı Tug. K.lığı Taşınır (Tüketim) 200 Mal Saymanlığı depolarına sözleşmede belirtilen şekilde teslim edilecektir. 4. İşin süresi sözleşmenin imzalanmasıdan itibaren 5 (BEŞ) takvim günüdür. Muayenede geçen süreler dahil değildir. 5. Taşıma kapsamında yapılacak her türlü tahmil, tahliye, depoda istifleme ve benzeri bütün giderler yükleniciye aittir. 6. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulunden sonra asgari 6 (ALTI) ay garanti istenecektir. 7. Getirilen malın muayenesi 20’nci Zh. Tug. Muayeneye Kabul Komisyon Başkanlığınca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi MSY 331-1(c) esaslarına göre yapılacaktır. 8. Teslim Edilecek Malzemeler: Köpük Tabak: 100.000 Adet (Dört adet yemek koyma bölmesi, bir adet çatal kaşık koyma bölmesi olacaktır.) Plastik Çatal: 100.000 Adet (Plastik malzemeden imal yemek çatalı olacaktır.) Plastik Kaşık: 100.000 Adet (Plastik malzemeden imal çorba kaşığı olacaktır.) Plastik Bardak: 50.000 Adet (Plastik malzemeden imal tek kullanımlık sapsız bardak olacaktır.) 9. Malzeme ekli sözleşme tasarısında belirtilmiş olan teknik özelliklere haiz olacaktır. (Teklif mektubu/cetveli ve ihtiyaç listesi idaremizle irtibata geçilerek faks ile gönderilecektir.) 10. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. 11. KODLANDIRMA YAPILMAYACAK, NUMUNE TUTULMAYACAK ve LABORATUVAR MUAYENESİ YAPILMAYACAKTIR. 12. Yüklenici taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirtilen şekilde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir. 13. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 14. Doğrudan temin üzerine kalması durumunda Karar ve Sözleşme Pulu yatırılarak idaremizle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 15. Teslim edilen malların Garanti Süresi bulunması halinde yüklenici tarafından Garanti Belgesi (idare adına düzenlenmiş ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmek koşuluyla) idareye sunulacaktır. Garanti belgesi düzenlenmesi mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi idareye sunmak zorundadır. 16. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ŞANLIURFA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. |
||||||||||
|
||||||||||
| 1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi (KDV hariç), resim, harçlar ve her türlü nakliye, sigorta giderleri, sözleşmenin çoğaltılması vb. sözleşme bedeline dâhildir. 2. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. 3. 20nci Zırhlı Tug. K.lığı Taşınır (Tüketim) 200 Mal Saymanlığı depolarına sözleşmede belirtilen şekilde teslim edilecektir. 4. İşin süresi sözleşmenin imzalanmasıdan itibaren 5 (BEŞ) takvim günüdür. Muayenede geçen süreler dahil değildir. 5. Taşıma kapsamında yapılacak her türlü tahmil, tahliye, depoda istifleme ve benzeri bütün giderler yükleniciye aittir. 6. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulunden sonra asgari 6 (ALTI) ay garanti istenecektir. 7. Getirilen malın muayenesi 20nci Zh. Tug. Muayeneye Kabul Komisyon Başkanlığınca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi MSY 331-1(c) esaslarına göre yapılacaktır. 8. Teslim Edilecek Malzemeler: Köpük Tabak: 100.000 Adet (Dört adet yemek koyma bölmesi, bir adet çatal kaşık koyma bölmesi olacaktır.) Plastik Çatal: 100.000 Adet (Plastik malzemeden imal yemek çatalı olacaktır.) Plastik Kaşık: 100.000 Adet (Plastik malzemeden imal çorba kaşığı olacaktır.) Plastik Bardak: 50.000 Adet (Plastik malzemeden imal tek kullanımlık sapsız bardak olacaktır.) 9. Malzeme ekli sözleşme tasarısında belirtilmiş olan teknik özelliklere haiz olacaktır. (Teklif mektubu/cetveli ve ihtiyaç listesi idaremizle irtibata geçilerek faks ile gönderilecektir.) 10. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur. 11. KODLANDIRMA YAPILMAYACAK, NUMUNE TUTULMAYACAK ve LABORATUVAR MUAYENESİ YAPILMAYACAKTIR. 12. Yüklenici taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirtilen şekilde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir. 13. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 14. Doğrudan temin üzerine kalması durumunda Karar ve Sözleşme Pulu yatırılarak idaremizle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 15. Teslim edilen malların Garanti Süresi bulunması halinde yüklenici tarafından Garanti Belgesi (idare adına düzenlenmiş ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmek koşuluyla) idareye sunulacaktır. Garanti belgesi düzenlenmesi mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi idareye sunmak zorundadır. 16. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ŞANLIURFA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)