1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Karışık Çerez Alımı

Karışık Çerez Alımı

İhale No 853570
Sektör Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri
İdare Şırnak 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Şırnak
İşin İli Şırnak
Yayın Tarihi 13 Aralık 2014
İhale Tarihi 15 Aralık 2014 09:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI
İŞİN ADI :    KARIŞIK ÇEREZ ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı
ADRESİ:    172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +904866171469 - +904866169169
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    KARIŞIK ÇEREZ (AYRINTILARI AŞAĞIDAKİ İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR)
MİKTARI:    600    KG.
MALIN TESLİM YERİ:    TÜK-208 MAL SAYMANLIĞI DEPOSU CİZRE/ŞIRNAK
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 5(BEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE VE DEFATEN OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    172' NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI İHALE KOMS.BŞK.LIĞI İHALE SALONU CİZRE/ŞIRNAK
İhalenin TARİH VE SAATİ:    15/12/2014-9:30
SARTNAME NO:    AŞAĞIDAKİ İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR
 
İHALE İLANI METNİ  



172’NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI TARAFINDAN DESTEKLENEN BİRLİKLERİN İHTİYACI İÇİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22’NCİ MADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALINACAK İKMAL MADDELERİNE AİT İLANDIR

İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI 

MADDE 1.

1.1.172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından desteklenen birliklerin ihtiyacı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesine göre satın alınacak ikmal maddesinin;


Sıra
No Malın Cinsi Miktarı Malın Özellikleri
1 Karışık Çerez 600 kg TOPLAM 600 KG KARIŞIK ÇEREZİN İÇİNDE EN AZ 50 KG KAVRULMUŞ ANTEP FISTIĞI KABUKLU,50 KG KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ KABUKSUZ,50 KG KAVRULMUŞ BADEM İÇİ KABUKSUZ,100 KG KAVRULMUŞ TUZSUZ SARI LEBLEBİ ,100 KG KAVRULMUŞ BEYAZ LEBLEBİ,100 KG KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ,100 KG KAVRULMUŞ AYÇEKİRDEĞİ,50 KG KAVRULMUŞ SOSLU MISIR OLACAKTIR.
Malın son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yer alacak ve Kat'i Kabul esnasında 6 (altı) aydan az olmayacaktır.
Teslim edilen malın hepsi aynı çeşit ve sınıftan 
olacaktır.
Çeşidine ve sınıfına özgü renk tat ve 
görünüşte olacaktır. Yabancı madde bulunmayacaktır.


Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 1 (bir) kalem ikmal maddesi kısaca mal olarak adlandırılmıştır.
1.2. İhaleye geçici teminat yatıran firmalar katılabilecektir. Sözleşmeye davet edilip sözleşme yapmaya gelmeyen firmanın teminatı irad kaydedilecektir, Doğrudan temine katılan firmalar bu hususu peşinen kabul eder ve herhangi bir hak talebinde ve teminatın iadesi talebinde bulunamaz.
1.2.1. Yüklenici tarafından, belirtilen özelliklerden farklı olarak önerilen mal, ancak teknik ve istenen özelliklere uygun veya mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu alım komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

1.2.2. Herhangi bir nedenle doğrudan temin kararının alınamaması durumunda, Doğrudan Temin Komisyonunca işlemlere devam edilecek ve alım konusu malın sözleşmesinin yapılması sağlanacaktır.

1.2.3. Malın son kullanma tarihi birim veya nakliye ambalajı üzerinde yer alacak ve Kesin Kabul esnasında 6 (altı) aydan az olmayacaktır. Ambalajı üzerinde yazmaması durumunda bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

1.2.4. Mala ilişkin üretim iznini gösteren belgenin tarih ve numarası birim veya nakliye ambalajı üzerinde yer alacak veya üretici firmadan belgesi temin edilerek aslı veya aslına uygunluğu noter tarafından onaylı sureti malın kabulü esnasında komisyona ibraz edilecektir.

TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI 
MADDE 2.
2.1. Mal, Tük.Mlz.-208 Mal Saymanlığına, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim (BEŞ) günü içerisinde defaten teslim edilecektir.

2.2. En uygun teklifi veren istekli, komisyon kararının tebliğine müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 

2.3. Teslim süresi içerisinde getirilen malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirebilir. Normal sürede uygun çıkmayan mallar yerine 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 
2.4. Yüklenici muayeneye arz ettiği malını muayene sonucuna kadar (red hali hariç) geri alamaz ve bu hususta herhangi bir sebeple hak iddia edemez.

2.5. Malların tartı, istif, gruplama, işçi hizmetleri ve diğer bütün masrafları yükleniciye aittir.

MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI 
MADDE 3. 
Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın fiziksel muayenesi Doğrudan Temin komisyonunca yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmelik ve Silahlı Kuvvetler Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir.
3.1. Malın duyusal ve fiziksel muayenesi malın teslim edildiği günde Muayene komisyonunca yapılacaktır. 

3.2. Yüklenici veya kanuni vekili fiziki muayenede hazır bulunabilir. Yüklenicinin muayenede hazır bulunup bulunmadığının tespiti yapılır, hazır bulunmasa bile muayene işlemlerine başlanır.

3.3. Yüklenici muayene günü ve saatini Doğrudan Temin komisyonundan bizzat kendisi veya kanuni vekili öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3.3.1. Muayene aşağıdaki esaslara göre yapılır:

3.3.1.2. Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı tespit edilir.

3.3.1.3. Malların ya da yapılan işin malzeme ihtiyaç çizelgesi ile sözleşmeye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme çerçevesinde komisyonun raporunda yer verir.

3.3.1.4. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

3.3.1.5. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.

3.4. Malın fiziksel muayene sonucunda reddedilmesi halinde, yüklenici veya kanuni vekili (muayenede hazır bulunmuşlar ise) muayene sonucuna aynı gün ve çalışma saati bitiminden en geç bir saat evveline kadar, ilk muayeneyi yapan komisyonun bağlı olduğu komutanlığa yazılı olarak itirazda bulunmak suretiyle ikinci bir muayene talep edebilir. Bu takdirde, ilk muayene ve kabul komisyonunda bulunmayanlardan oluşturulacak bir komisyon görevlendirilir. İkinci muayene taraflar için kesindir. Muayene sonucu hakkında ihtilaf olması halinde mahkemede, taraflar bu raporu delil olarak kabul edeceklerdir. Muayene işlemleri aynı günde bitmez ise, yükleniciye muayeneye katılabilmesi için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. Bu zaman zarfında mal bozulursa veya evsafını değiştirirse idareden herhangi bir hak talep edilmeyecektir.

3.5. Getirilen malın muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj v.s. ) yükleniciye ait olacaktır.

3.6. Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye ait olacaktır.Muayne komisyonunda her üründen 25 gr olacak şekilde toplam 200 gr.lık bir paket numune olarak saklanacaktır.

TAAHHÜDE RİAYETSİZLİK HALLERİ VE MÜEYYİDELERİ 

MADDE 4.

4.1. Yüklenicinin taahhüdünü ifa etmediği addolunacak haller şunlardır.

4.1.1. Yüklenici malları sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 (BEŞ) takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.

4.1.2. Normal teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde reddedilmesi ve reddedilenin yerine, normal sürede yeni mal getirmemesi yada yerine 2 (iki) defaya mahsus olarak getirilen malın da reddedilmesi halinde hiç mal getirmemiş sayılır.

4.2. Sözleşme yapıldıktan sonra, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10’uncu maddesinde yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idare; protesto çekmeye, ayrıca bir hüküm almaya ve noter ihtarı çekmeye gerek kalmaksızın doğrudan temin iptal edilecek ve kesin teminat hazineye irad kaydedilecektir.

AMBALAJ ŞEKLİ 

MADDE 5.

Ambalajlar, Piyasa teamülüne uygun olacak, malların kati kabulünü müteakiben, saymanlığın göstereceği yerde, 20-25 kg paketlerde veya 20-25 kg uygun ambalajlarda olacak karıştırılacak ve teslim edilecektir. Ambalajlar temiz, sağlam, kuru, ve kokusuz olacaktır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile ambalaj içine konulacak kağıt yeni, temiz, kuru ve kokusuz olacaktır. Her türlü ambalaj ve kaplar alıcıya ücretsiz olarak bırakılacaktır. 

RESİM VERGİ VE MASRAFLAR 

MADDE 6.

Her türlü resim, vergi, harç ile borsa tescil ücreti yükleniciye aittir. Fiyatlara KDV dahil değildir. İlgili mevzuat uyarınca KDV cari uygulamadaki oranlar üzerinden teslim alınan emtiaların sabit satış fiyatlarına ayrıca ilave edilerek, kuruşlu belge üzerinde gösterilmek suretiyle yükleniciye ayrıca ödenecektir.

İKAMETGAHTA BULUNMA MECBURİYETİ 

MADDE 7.

Yüklenici taahhüt süresi içinde, tebligat çekilebilmesi için sözleşmede gösterdiği ikametgahında ve tebligat adresinde bizzat bulunmaya veya namına yapılacak tebligatı almaya yetkili bir vekil bulundurmaya mecburdur. Bulunmadığı taktirde herhangi bir hüküm almaya lüzum kalmadan ve itiraza bakılmaksızın doğrudan temin iptal edilir.

ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI 

MADDE 8.

8.1. Hak edişler, teslim edilen malların, ilgili belgeleri (muayene ve kabul belgesi (aynı gün içinde), taşınır mal işlem belgesi(iki iş günü içinde) mal saymanlığınca, usulüne uygun olarak düzenlenmesine müteakip, en geç 15 gün içinde Mly Büt. Ks. A tarafından tahakkukları yapılarak, ait oldukları Mali Yılı harcama kaleminden ödenecektir. Hak ediş tutarları ile ihale bedelleri Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenecektir.

8.2. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali veya nakit yokluğu gibi nedenle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edilecektir.Ödenek geldiğinde parasını alcaktır.

SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT

MADDE 9.

Yüklenici ile (noter onaysız) sözleşme yapılacaktır. Sözleşme tasarısına yazılması gereken diğer hususları Doğrudan Temin Komisyonu kendisi belirleyecektir. Diğer hususlar sözleşme taslağında belirtilecektir. Teklif edilen toplam bedelin % 6’sı oranında Kat’i teminat alınacaktır.

İHTİLAFLARIN HALLİ 

MADDE 10.

Uyuşmazlıkların halinde, sırasıyla aktedilecek, Sözleşme ve onun ayrılmaz kısımlarını teşkil eden Özel Şartname esas alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde Cizre Mahkemeleri yetkilidir. 


MADDE 11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılacaktır. İstekli vermiş olduğu teklif bedeli üzerinden karar pulunu, sözleşme damga vergisini ve kesin teminatını mal müdürlüğüne yatıracak ve yatırdığına dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir. Ayrıca istekli, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge ile vergi dairesinden alınmış vergi borcunun olmadığına dair belgeyi, sözleşme imzalanmadan önce ihale komisyon başkanlığına teslim edecektir.


******************************************************************************


DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMINDA UYGULANACAK
YILBAŞI İÇİN ÇEREZ ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI



Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin 
a) Adı: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı
b) Adresi: 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı-Cizre/ŞIRNAK
c) Telefon numarası: 0.486.6171469
ç) Faks numarası: 0.486.6169169
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: 
b) T.C. Kimlik No: 
c) Vergi Kimlik No: 
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası: 
e) Bildirime esas faks numarası: 
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Madde 3 - Sözleşmenin dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. 
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı: 
5.1. İhale konusu işin/alımın tanımı; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve özellikleri düzenlen gıda maddesinin, Sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal/malların miktarı


5.3. TOPLAM 600 KG KARIŞIK ÇEREZİN İÇİNDE EN AZ 50 KG KAVRULMUŞ ANTEP FISTIĞI KABUKLU,50 KG KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ KABUKSUZ,50 KG KAVRULMUŞ BADEM İÇİ KABUKSUZ,100 KG KAVRULMUŞ TUZSUZ SARI LEBLEBİ ,100 KG KAVRULMUŞ BEYAZ LEBLEBİ,100 KG KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ,100 KG KAVRULMUŞ AYÇEKİRDEĞİ,50 KG KAVRULMUŞ SOSLU MISIR OLACAKTIR.Malın son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yer alacak ve Kat'i Kabul esnasında 6 (altı) aydan az olmayacaktır.
5.4. Bu ihalede, temin edilecek mal/mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. 
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan
................................................................................................................................................(rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar 
7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri sözleşme bedeline dâhildir. 
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. sözleşme bedeline dâhildir. 
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1) Sözleşme tasarısı
2) Diğer Belgeler
a. Garanti Taahhütnamesi 
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden (kararın imzalanmasına müteakip gün) itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. (Malın garanti süresi (asgari 1(bir) aydır)) 

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı Depoları-Cizre/ŞIRNAK
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak (telefon, faks, elektronik posta yolu vs.) işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal/mallar teslim edilecek/işe başlanacaktır. (Sözleşmenin imzalandığı gün, İşe Başlama Talimatının tebliğ edildiği gün ve İşe Başlama Tarihi olarak kabul edilecektir.)
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 
10.3.1. Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim edilecektir. (Sözleşmenin imzalandığı gün, İşe Başlama Talimatının tebliğ edildiği gün ve İşe Başlama Tarihi olarak kabul edilecektir.
10.3.1.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları
10.3.1.1.1. Yüklenici, 5.2. maddesinde belirtilen mal/malları, işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde, idarenin belirleyeceği şekilde defaten teslim edecektir. Ambalajlama işçiliği ve ambalajlama malzemesi için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
10.3.1.1.2. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise, Bu Sözleşmenin Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi maddesi hükümleri uygulanır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır.
10.3.1.1.3. Defaten teslim edilen mal/mallar, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (ret edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
10.3.1.1.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dâhil) kadar devam eden süredir.
10.3.1.1.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde; idarece Bu Sözleşmenin Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi maddesi hükümlerine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 2 (iki) defa mal getirme hakkına sahiptir.
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 2 (iki) iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi
11.1.1. Yüklenici..............................................................................................(Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.) teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi………....../…………….../….…….….tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
11.2. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi
11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. (Depo stoklarında kalmaması halinde garanti süresi beklenmeden, teminatın tamamının iade edilmesi için 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri - 208 Mal Saymanlığı tarafından bu durum açıkça belirtilerek teminatın iadesi için yazı yazılacaktır.)
11.2.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 
11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.2.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme, taahhüt konusu malın Kati Kabulüne müteakip; 
12.1.1. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığınca, usulüne uygun olarak belgeler (muayene muhtırası, kuruşlu belge ve fatura, vb.) düzenlenecektir.
12.1.2. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Maliye ve Bütçe Kısım Amirliğince, K.K.K.Loj.Hiz.D.Bşk.lığı (Tük.) 03.2.4.01. "Yiyecek Alımları” Ayrıntı Kodundan, Maliye Bakanlığının 2014 mali yılı bütçesinden, serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde tahakkuk ettirilecektir.
12.1.3. Sözleşme süresinin uzatılması ve bir sonraki yıla sâri olması halinde mal bedeli sâri olduğu mali yılı bütçesinden ödenecektir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 (doksan) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. Ödemeler Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü esas ve usuller çerçevesinde, Cizre Mal Müdürlüğünce yapılacaktır. Ödeme emrinin nakit saymanlığına geç intikali ve nakit yokluğu ödenek yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacak ve mal teslimatına devam edecektir.
Madde 13 - Yüklenicinin yükümlülükleri
13.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
13.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 
13.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 
13.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
13.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
13.2. Güvenlik önlemleri
13.2.1.Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır. 
13.2.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
13.3. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
13.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
13.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 
13.3.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
13.3.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
13.4. Malların taşınması 
13.4.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 
13.4.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 14 - Garanti ve bakım, onarım
14.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek mal/malların kabulünden sonra asgari 1 (bir) ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mal/mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mal/mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki mal/mallarda sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
14.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Madde 15 - Garanti İle İlgili Diğer Hususlar
15.1. İhale konusu mal ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisi; kati kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) ay olacaktır.
15.2. Yüklenici, teslim edeceği mala ilişkin ihale dokümanında yer alan Garanti Taahhütnamesi örneğini tam ve doğru olarak doldurduktan sonra isim, imza ve kaşesini tamamlayıp malı teslim alan mal saymanlığına teslim edecektir.
15.3. Bu sözleşme kapsamında alınan malın kullanımı esnasında problemlerle karşılaşılması halinde veya garanti süresi içerisinde malın niteliklerinin tespiti için veya bu süre içerisinde değiştirilerek yerine getirilen malların muayeneleri, yürürlükteki TSK. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki kontrol muayenesi esaslarına göre yapılacaktır.
15.4. Garanti süresi içerisinde bozulan ve evsafını kaybeden malın yerine, yükleniciye yapılacak tebligatı müteakip 15 (onbeş) takvim günü içerisinde yenisi getirilerek muayeneye sunulacaktır. Muayeneye sunulan mal reddedildiği takdirde, bu malın yerine 15 (onbeş) günlük süre içinde 1 (bir) kez daha mal getirilebilecektir. 
15.5. Bu süre içinde hiç mal getirilmediği veya getirilen malların uygun görülmemesi halinde, sözleşme yürürlükte ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20.(a) maddesine göre işlem yapılacaktır. Sözleşme süresi sona ermiş ise, teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 
Madde 16 – Mal/malların değişimi
16.1. Garanti kapsamında malın değiştirilmesiyle ilgili nakliye ve muayene ücretleri de dâhil olmak üzere her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Madde 17 - Ambalajlama
17.1. Teslim edilecek mal/mallar, idari şartnamede belirtilen ambalajlarda getirilecektir. Ambalajlar belirtilen ölçü ve niteliklerde olacaktır. Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Yüklenici bu iş için ayrıca bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yüklenici tarafından verilmesi gereken ambalajlar idareye bedelsiz olarak bırakılacaktır. 
17.2. Teslim edilecek mal/malların uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. 
Madde 18 - Reklam yasağı
18.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 19 - Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 
19.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 
19.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 
19.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 
19.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınaî mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 20 - İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
20.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 
20.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 
Madde 21 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 
21.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
21.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 22 - Yüklenicinin vekili
22.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 
22.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. 
Madde 23 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
23.1. Muayene ve kabul şekil ve şartları
23.1.1. Teslim Edilecek Mal/malların muayenesi; Malzeme İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen özelliklere göre, Doğrudan Temin Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır.
23.1.2. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine göre uygun olarak yerine getirmemesi halinde İdare, sözleşmeyi fesheder.
23.1.3. Red edilen malın; muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren, aynı gün içinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için sözleşme tutarının 0.005 (bindebeş)’i oranında ceza verilecektir. (bu miktar her halükarda 300,00 TL. den az olamaz.) Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde 3 (üç) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkân kalmadığının muayeneyi yapan Komisyon Başkanlığınca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik ve kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.
23.1.4. Gerekli durumda; muayene sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir. Bu sebeple; yüklenici malını teslim ederken, malla birlikte numune paylarını da idareye teslim edecektir. Muayene sırasında bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir. Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek yeter sayıda numune saklı tutulur. Numune; mühürlü durumda ve özelliklerinin bozulmasına fırsat vermeden, Muayne Komisyonu Başkanlığı tarafından, ilgili mevzuat ve idare tarafından belirlenmiş (İhale dokümanında belirlenmiş bir garanti süresi varsa, garanti süresinden az olmayacak şekilde) süre boyunca alıkonulur.
23.1.5. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
23.1.6. Muayene aşamasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Getirilen mal/malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (istifleme, gruplama, teslim yerine indirme, muayeneye hazır hale getirme, ret olması halinde depolardan kaldırılıp götürülmesi, kutu, ip, mühür, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.
23.1.7. Her türlü muayene sonucu saymanlık tarafından yükleniciye tebliğ edilir. Ancak, yüklenicinin muayene esnasında hazır bulunması halinde, sonuç Muayene Komisyonu Başkanlığı tarafından, Günlük Muayenelere Mahsus Defterde yükleniciye imza karşılığı tebliğ edilir. Yüklenicinin imzadan imtina etmesi halinde durum bir tutanakla tevsik edilir ve tebliğ yapılmış sayılır. Mal niteliklerine uygun bulunmamış ise, tebligat ile birlikte muayene muhtırası ve eklerinin fotokopileri de yükleniciye gönderilir veya verilir. 
23.1.8. Denetim, Muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen mal/mallar yüklenici tarafından değiştirilecektir.
23.1.9. Teslim süresi içerisinde getirilen mal/malların muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirecektir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. 
23.1.10. Mal/mallar, yükleniciye ait vasıtalar ile 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığı Depolarına kadar götürülecek ve araçtan boşaltma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Nakliye ve boşaltma işi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
23.1.11. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 24 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
24.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşmeye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dâhilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.
24.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
24.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. 
Madde 25 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
25.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşmeye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
26.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı/malları süresinde teslim etmemesi halinde 5 (beş) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0.005 (bindebeş)’i oranında gecikme cezası uygulanır. (bu miktar her halükarda 300,00 TL. den az olamaz.) Ancak bu gecikme 5 (beş) takvim gününü geçemez.
26.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
26.3. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
26.4. İdareye süresi içerisinde teslim edilen mal/malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan mal/malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 (iki) defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen mal/malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
26.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Madde 27 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
27.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
27.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
27.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
27.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
27.3. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
27.3.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 
Madde 28 - Fesih tarihinin belirlenmesi
28.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
28.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 
28.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 29 - Fesih halinde yapılacak işlemler
29.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 
29.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
29.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 
29.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 
29.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 
29.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, 
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 30 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
30.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri 3 (üç) iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. 
Madde 31 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti 
31.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
31.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
Madde 32 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
32.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin İdari Şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
32.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 33 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
33.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 34 - Anlaşmazlıkların çözümü
34.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Cizre Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
Madde 35 - Hüküm bulunmayan haller
35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Madde 36 - Sözleşmenin uygulanmasındaki yetkiler
36.1. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığının yetkileri;
36.1.1. Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,
36.1.2. Sözleşme hükümlerine göre işin takibi, 
36.1.3. Bu sözleşmenin ilgili maddelerine göre ihtarname çekilmesi için gerekli belgelerin gönderilmesi,
36.1.4. Bu sözleşmenin ilgili maddelerine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının işlemlerin safahatını içerecek şekilde ve tebliğ şerhi bulunan idarece yazılacak ihtarname (veya elden tebliğ) ile işlemlerin safahatına ilişkin (Muayene muhtıraları, tebligatlar, yüklenici dilekçeleri v.b.) belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkmasından itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde İdareye gönderilmesi,
36.1.5. Mal/malların kati kabulü ve Bu sözleşmenin ilgili maddelerine göre teminatının çözülmesi (SSK’dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması, vergi borcu ve SGK borcu dahil) için gecikmeksizin ve usulüne uygun olarak hazırlanacak, Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi teminat iade yazılarının zamanında Doğrudan Temin Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi. 
36.2. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı yetkileri;
36.2.1. 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığından gelecek taahhüdün ifa edilmemesine dair yazıya istinaden Bu sözleşmenin ilgili maddelerine göre ihtar çekilmesi, 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığını tarafından hazırlanacak belgelere göre sözleşmenin feshi, tazminat davası açılması, yasaklama talebi, 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Tüketim Malzemeleri-208 Mal Saymanlığını yazılarına istinaden kesin teminatın iadesi ile yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş bitirme belgesinin düzenlenmesi işlemleri,
36.2.2. Teslim yeri değişiklikleri, teslim programında değişiklik, sözleşme devri ve süre uzatımı,
36.2.3. Sözleşmenin uygulanmasına ve taahhüdün yerine getirilmesine ait herhangi bir hususun yargıya intikal etmesi halinde ve Sözleşmenin feshi halinde, Borçlar Kanunun 108. maddesi gereğince taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazminat davası açılması için gerekli olan belgeler ile yasaklamaya ilişkin belgelerin hazırlanması.
36.3. 172nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı yetkileri;
36.3.1. Mücbir sebep takdiri ve toplumsal olay durumunda ve bölgesel şartlarda yeni teslim programı düzenleme yetkisi 172nci Zh.Tug.K.Yrd.lığındadır..
36.3.2. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yetkiler.
37.4. İhtarlı Sürede Uygulanacak Ceza
37.4.1. Taahhüdün süresinde yerine getirilmediğinin (hiç mal teslimatı yapılmaması veya teslim edilen mal/malların muayenede uygun bulunmaması veya işin bitirilmemesi veya teslim süresi olmasına rağmen mal getirme hakkının bitmesi) tespit edildiği günden başlatılacak ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar (dâhil) hesap edilecektir. Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği gün, teslim süresinin son gününü takip eden gündür. Mal getirme hakkının kalmadığı durumlarda ise, saymanlık tarafından bu durumun tespit edildiği gündür.
37.4.2. Cezalı sürenin başladığı, Bu sözleşmenin ilgili maddelerine göre bildirilir ve bu bildirimi yüklenici dikkate almak zorundadır. Müteakiben noter kanalıyla ihtar çekilir. 
37.4.3. İhtarlı süre, ihtarın yükleniciye tebliğ edildiği günün ertesi gününden itibaren başlayacak, ancak ceza hesaplaması, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği günden itibaren başlatılacaktır.
37.4.4. Taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği günden itibaren ihtarın yükleniciye yazılı tebliğ edileceği güne kadar, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmek için idareye yazılı başvuru yapması halinde, bu başvuru kabul edilecek ve ceza, başvuru tarihine kadar (dâhil) geçen süre için hesaplanacaktır. Bu durumda ihtar noter kanalıyla gönderilse dahi, ayrıca elden tebliğ edilecek ve bu tebliğ geçerli olacaktır.
37.4.5. İlgili saymanlık tarafından, taahhüdün yerine getirilmediği ihtarı çekecek olan idareye yazılı olarak bildirilir. Bu durum, idare tarafından aynı gün içinde yükleniciye faks yoluyla bildirilerek cezalı süresi başlatılmış olur. Ayrıca bu ihtarname noter kanalıyla da yükleniciye gönderilerek tebliğ edilir. 
37.4.6. Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
37.5. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve Maliye Bakanlığının ilgili tebliği uyarınca damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuz sureti idareye teslim edilecektir. 
37.6. Toplumsal olay nedeniyle teslim süresi yüklen

 

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)