İdrar Stribi Alımı

 TEKNİK ŞARTNAME

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Silifke İlçe Devlet Hastanesi Yöneticiliği

2 Aylık K it Karşılığı İd rar Stribi Cihazı A İmi ı (Oto m atik C ili az İçin)

İŞİNE AİT SÖZLE ŞME

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta SİLİFKE DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ (bundan sonra "İdare'olarak anılacaktır)

ile diğer tarafta ............................  (tundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde

akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1.       İdarenin adresi : Bciacalı Kovurcu Mahallesi Bolacalı Kavuncu Sokak No:434 Silifke MERSİN SİLİFKE MERSİN olup:

TelNo: 0324 7141159 Dahli S01"-S01S FaksNo : 0324 7145603 &7141007

2.2.   Yüklenicinin Tebligat Adresi: olup,

Tel No:

FaksNo:

2.3.     Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.    Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yallarla bildirim de bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

3.1.   İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip. özellik ve sair detayian bulunan 2 Aylık Kit Karşılığı İdrar Stribi Cihazı Alımı (Otomatik Cihaz İçin)'nın teklif dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenid tarafından sağlanması işidir.

3.2.   Bu Sözleşme ile temin edilecek işler. Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Madde 4- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Dahil Olan Giderler re E kleri

4.1.   Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyaüann çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan

......................  (Rakam ve yazı ile) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların vapıl an işlerin bedellerinin

ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

4.2.   Taahhüdünyrerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

4.3.     İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

4.4.     Teklif dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile teklif dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde teklif dokümanında yrer alan hükümler esas alınır.

Madde S- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren (2) aydır.

Madde 6- İşin Süresi t e Teslimat

6.1.   Mücbir veya sair sebeplerle satmalına sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılanı aması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.

6.2.    Yüklenicinin teslim programı : 1-Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 03.0S.201" tarihinde işe başlanacak olup İdarenin Telefon veyra Faks veya İadeli Taahhüdü siparişine istinaden talep yapıldıktan 1 gün içinde cihazın kurulumu sağlanarak yüklenici hizmet vermeye başlayacaktır. Aynca idarenin talebi doğrultusunda Test kit Sağlık Tesisimizin ilgili deposuna 5 gün içinde teslim edilecektir.

6.3.    Tedim etme, teslim alma şekil ve şartları: l)İşe başlama tarihi 03.08.2017 olup, sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 2 aydır. Sözleşme süresi boyunca kullanılan cihazların her türlü bakımları, anzaları ve diğer bütün giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Ayrıca sözleşme süresi boyunca cihaz cihazlar Sağlık Tesisi kullanımına tahsis edilecek olup sözleşme süresi içerisinde cihazların Sağlık Tesisi kullanımından alınması Hastane Yönetiminin yazılı izni ile olacaktır.

6.4.   Muayyene ve kabul şekil ve şartlan: Cihazlar Hastanemiz laboratuvanna kurulacaktır. Kitler ise Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo'ya teslim edilecek ve muayene kabul işlemi yapılacaktır. Yüklenici tarafından muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunduracaktır. Muayeneden önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yükleniciler fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu taktirde mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak (3) kişilik ikinci bir komisyona muayene vaptınlacaktır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olacaktır ve bu rapora itiraz edilemez. Malın fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur , tutanakta muayenenin başlangıcından itibaren inceleme muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve yüklenici veya vekiline imzalattınlır. İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olm adıâ tesbit edildiğinde yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getiım ekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar sadece yrerine bir defaya mahsus olmak üzere yrenı den getirilen m ali ann muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayrenesi sonucunda da olumsuz çıkması durumunda da idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Alınmayran m allara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 7- Tenıinata İlişkin Hükümler

7.1.    Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı; .........................................  (Rakam ve yazı ile)'dır.

Yüklenid bu işe ilişkin olarak.............................. (Rakam ve yazı üe) kesin teminat vermiştir.

7.2.     Yüklenici tarafından verilen kesin teminat 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

7.3.   Kesin Teminat Geri Verilmesi: İşin, Sözleşme ve İhale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, kesin teminat yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı. Yükleniciye iade edilir.

7.4.    Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurum una olan borçlan ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesindi erinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almayra gerek kalmaksızın kesin teminatlar parayra çevrilerek borçlanna karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.

7.5.   Her ne surede olursa olsun. İdarece alınan teminatlar haczedileni ez ve üzerine ihtiyati tedbir konülamaz.

7.6.    Mahsup işleminin 12.5 inci madde uy anne a y-apılmasına gerek bulunmaysan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanli süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyan sına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplan hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazîneye gelir kayrdedilir.

Madde 8- Ödeme yeri t e şartlan

8.1.     Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı yi a teklif konusu alımaişe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme Mersin Kamu Hastaneleri Bitliği Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Halk Bankası Metropol Şube)(TR31 0001 2009 5940 0005 0000 33)

tarafından yapıl acaktır.

8.2.   Ödeme Koşulları re Zamanı

Yüklerucı tarafından teslim edilen her bir siparişe ait mal için düzenlenen fatura karşdığjnda İdarenin (8.1) bendinde belirtilen Birim Müdürlük tarafından ödeme biriminin kayıtlarına ginşınden itibaren yüklenicinin bildireceği banka hesabına 120 (yüzyırmi) gün içinde ödenecektir.

Madde 9- Gecikme Cezası

Yüklenid sözleşmeye uygun olarak, süresinde teslimat yapılmadığı / iş bitirilmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ?o 1 (Yüzde bir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Kesüecek toplam ceza tutan hiçbir şekilde teklif bedelini aşamaz. Ancak bu gecikmenin '.0 (on) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 10- Yüklenicinin Yükümlülükleri

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu işin, sözleşme ve teklif dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 11- Fiyat Farkı

Bu alımda fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 12- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan teslimattan, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yrerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortayra çıkan zarar ile üçüncü kişüere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklannda 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme konusu te dim ati ann kabulüne kadar korunmasından yüklenici sorumludur.

Madde 13- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

Y ilkleni cinin bu sözleşme gereği teslimatlarında hileye başvurmuş dm ası veya teslimat konusunun teknik gereklerine uygun yapılmamış olmasından dolayı zarar ve kalıplar oluştuğu takdirde txı zarar ve kalıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 14- Garanti, bakmı re onarım ile ilgili hu su slar

Yüklenici tarafından teslim edilecek malların yapdacak işin garanti süresi kabulünden sonra asgari 2 iki aydır. Yüklenici teslim edilen işe ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalanm idareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yen ne getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklanndan kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

14.1.     Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın işin kullanım kılavuzu veya diğer dökümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımının yapılması ve bakım ile ilgili her türlü sarf malzemesinin bedeli İdareye ait olmak üzere sağlanacaktır.

14.2.     Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onanırı yükiinlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yen ne getirmesi nedeniyle mallarda yapılan işte oluşacak zarar ve ha sari an n giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın ışın onanmı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise. Yüklenici, malınişin aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 15- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 15.1.idarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

(a)    Yüklenicinin taahhüdünü teklif dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. İdarenin on (10) günden az olmamak kaydı yİ a bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtanna rağmen aynı durumun devam etmesi.

(b)    Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.2.   Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzalılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiyre edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

15.3.   Y iUdenicinin Sözleşin evi F eshetm esi

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında. Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyie taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, aynca protesto çekmeyle gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.4.   F esih T arihinin Belirlenmesi

15.4.1.     4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih karan alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

15.4.2.     4735 sayılı Kanunun 19. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutan arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaybedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

15.4.3.      4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile teklif etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciyle teklifsinden dolayı, Yüklenid hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

15.5.   Fesih Halinde Yapılacakİşlemler

15.5.1.     Sözleşmenin feshi halinde. Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunm ası ve alınm ası gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talim adan derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde. Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Budununda, Yüklenici herhangi bir hakiddia edemez.

15.5.2.   İdare, Y ükl eni cinin İşy erindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine. Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait dmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin. İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde. İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutan karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

15.5.3.    Fesih tarihi itibarimle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen iş mıkt arlan tu. hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

15.5.4.     İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirierinceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

15.5.5.    Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

15.5.6.    S özleşmenin feshe dilme si halinde. Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a)   Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b)   Banka teminat m ektübu ise bankadan özel finans kurum undan tahsil edilerek,

c)   Devlet tahlilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretimle, gelir kaydedilir. G elir kaydedilen kesin teminat, Y ükl eni cinin borcuna mahsup edilemez.

15.6.   Sözleşmoıin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi

15.6.1.     Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşvelindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldınnak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemim önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el kayarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

15.6.2.    İdare: bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve tunlara ait yedek parçalan isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici. İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunlan işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Madde 16- Yüklenicinin Ölümü

Yüklememin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek sureliyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varidere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

Madde 17- Yüklenicinin İflası

Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddderine göre işlem yapılır.

Madde 18- Anlaşmazlıkların çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SİLİFKE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 19- Yürürlükte İmza

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürüdüğe girer. Bu sözleşme 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve

Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra............................. tarihinde (...) nüsha olarak imza altına alınmış ve

bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde södeşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir

İDARE                           YÜKLENİCİ

Op. Dr. Özgür Ozan KARAK Başhekim