EBCİN TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

 

 ELEKTRİK ALIMI  İDARİ ŞARTNAMESİ

 

İHALE NO                    : 2022/1011964                                                

TEKLİF TOPLAMA    : 04/04/2022  ile  08/04/2022

İHALE TARİHİ            :11/04/2022 , saat:11:00

 

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

                                                                                                                                                  

Madde 1 - İhaleyi yapan idareye ilişkin bilgiler

 

a) Ünvanı :EBCİN Turizm Pazarlama İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti

b) Adresi: Termacity Otel Akköy Köyü Köyiçi mevki, Ayrım sok. No: 5/1 Termal / YALOVA

c) Telefon numarası: 0532 312 15 45

d) Mail Adresi: muratercan22@gmail.com

e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: M.Murat ERCAN

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan irtibat kurarak temin edebilirler.

 

Madde 2 - İhale konusuna ilişkin bilgiler

 

a)      Adı: Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi

b)      Kapsamı: EBCİN Turizm şirketine  ait 4 adet abonelik için 1 yıl süreyle serbest piyasadan elektrik enerjisi satın alınacaktır.

c)      Süresi: 1 yıl

 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a)    İhale usulü: Açık ihale

b)   İhalenin yapılacağı adres: Termacity Otel Akköy Köyü Köyiçi mevki, Ayrım sok. No: 5/10 Termal / YALOVA

c)    Teklif Toplama: 04.04.2022 ile 08.04.2022  arası

d)   İhale tarihi: 11.04.2022

e)    İhale saati: 11:00

f)    İhale duyurusu: Basın İlan Kurumu resmi sitesi, Otel duyuru panosu, Gazete

g)   İhaleye katılmak için şartname almak şarttır.

h)   İhale Şartname bedeli 1.000.- TL dir.

i)     İhalenin yaklaşık bedeli : 15.000.000.- TL (onbeşmilyonTL) vergiler hariç

 

3.2.  Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4.  İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5.  İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.5.  Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanlarını, 1.000 TL karşılığında adreslerine gönderilir veya mail ortamında gönderilir, ihalenin yapılacağı adreste ki açık ilan panosunda görülebilirler.

Madde 5 – İhale dokümanının Kapsamı

1.      İdari Şartname

2.      Teknik Şartname

3.      Sözleşme Tasarısı

4.      Birim Fiyat Teklif Formu ve Teklif Cetveli

5.      Standart Belgeler

Madde 6 - Tekliflerin sunulacağı yer,  son teklif verme tarih ve saati

a)    Tekliflerin sunulacağı yer: Termacity Otel Akköy Köyü Köyiçi mevki, Ayrım sok. No: 5/10 Termal / YALOVA

b)     Son teklif verme tarihi: 08/04/2022

c)     Son teklif verme saati: 17:00

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 12. Maddesinde belirtilen koşulları sağladıklarını gösteren belgeler ile aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen fiyat teklif mektubu ile birlikte teklif cetveli                                 

ç) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.

d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Alt yükleniciye işler yaptırılamaz.

f) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin Tedarikçi yasaklı olmadığına dair Taahütnameyi imzalı olarak belgelemesi

 

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin son 3 yıla ait gelir tablosu, YMM onaylı bilanço

 

 

 

7.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

b) İhalelerde isteklilerden;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya ilgili meslek odası varsa, , ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,istenilmesi zorunludur.

7.4 İş deneyimini gösteren belgeler;

İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.

7.5 İdare, kanunlara ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve rekabet engellemeyecek şekilde bu şartnamenin diğer hususlar kısmında belirtmek suretiyle ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik gerekli gördüğü diğer kriterlere ilişkin düzenleme yapabilir.

 

7.6 Belgelerin sunuluş şekli

7.6.1. İstekliler, Bir zarfın içerisine A- İdari Şartname B-Teknik Şartname ve C-Sözleşme tasarısı ile Standart form belgelerini doldurup kaşe ve onayladıktan bu zarfın içerisine koyacaktır.Bu zarf dış zarftır.Bu dış zarfın üzerine firma bilgileri ve ihale nosunu yazıp kaşeleyip imzalayacaktır.

İstekliler sadece Fiyat teklifine esas olan “k” katsayısını tekif mektubuna yazacak ve bu teklif formunu doldurup onayladıktan sonra Teklif cetvelini de doldurup onaylayacak ve her iki belgeyi ayrı bir zarfa koyup kapacak ve üzerine firma bilgilerini ve ihale nosunu yazacaktır.

Bu iç zarftır. internet çıktısı sunulabilir. En sonunda iç zarf dış zarfın içerisine konulup dış zarfın üzerine firma bilgileri ve ihale nosu yazılacaktır.

İç zarf içerisine, teklif cetveli ve fiyat katsayı teklif mektubu konulacak ve bu zarf kapatılıp üzerine firma bilgileri yazılacaktır.

Dış Zarf içerisine, İdari şartname,Teknik şartname,Sözleşme tasarısı, ek formlar ve iç zarf (içinde belgeleri konulmuş halde) konulacak ve Dış zarf kapatılıp üzerine firma bilgileri ile ihale nosu yazılacaktır.

7.6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7 İstekliler, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliğince serbest tüketiciye elektrik satış hakkı veren Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende Satış Lisansı belgelerinden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

 

 

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar

9.1- Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, ihaleye katılamazlar:

a-)     Mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

b-)     12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

c-)     İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

d-)     Daha önce kendisi ile iş yapılmış olup , iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

f.       İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.

g.       İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

h.       Yukarıda sayılanların ortakları ile ortaklık payı %10’dan az olan anonim şirketler ile idarenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 9.2. Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır, varsa  teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, varsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri                                                          

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır:

10.1 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

10.2 Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

10.3 Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

10.4 Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar                                                                                                                                                                   

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalede bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

 Madde 14- İhale Dokümanına İlişkin Açıklama Yapılması 

14.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden iki gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Her türlü açıklama birinci maddede yazılı elektronik posta kanalıyla yapılabilir.

14.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına elektronik posta aracılığıyla gönderilir.

14.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak elektronik ve/veya normal posta aracılığıyla gönderilir. 

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması15.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. 15.2.Zeyilname, ihale tarihinden en az bir gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. 15.4.Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

15.5. Şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az iki iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Düzeltme ilanı sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.                                                                                                                              

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

16.1-İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

16.2-Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3-İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

16.4-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

 

Madde 17 - İş ortaklığı 

17.1-Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

17.2-İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.  Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

17.3-İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

17.4-İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.  

17.5-İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 18 - Konsorsiyum

18.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 19 - Alt yükleniciler  

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 20- Teklif  ve Sözleşmenin Türü

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 

Madde 21- Tekliflerin Sunulma Şekli

21.1-İç Zarf: Şartnamede ekinde bulunan  teklif edilen fiyatın yer aldığı “Teklif Cetveli ile Fiyat Teklif Mektubu” imzalanıp kaşelendikten sonra aynı zarfa konur. Zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı veya Ticaret Ünvanı yazılarak kapatılır.Buna “iç zarf “ denir.(İç zarfa= Teklif Cetveli +Fiyat Teklif mektubu)

21.2 Dış Zarf :  Şartname ile istenilen tüm belgelerin sayfaları ve ekler istekli tarafından kaşe ve imzaladıktan sonra isteklinin ihale dokümanlarını satın aldığında dair idareden verilen onaylı makbuz ile madde: 21.1 de belirtilen şartlarda hazırlanmış iç zarf ile birlikte  zarfa veya pakete konulacaktır. Buna dış zarf denir. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. (Dış zarf = Bütün ihale dökümanları + Standart formlar + İç zarf)

21.2-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

21.3-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

21.4-Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

Madde 22- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

22.1- Teklif mektupları, standart Teklif Formu örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

22.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanlarıının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d)Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 

22.3 Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 23- Tekliflerin Geçerlilik Süresi

23.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

23.2-İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.

23.3-Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 24- Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler

24.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

24.2-22.1 inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 25- Teminat Hakkında  

Bu iş için yüklenicilerden Geçici ve/veya Kesin Teminat Mektubu alınmayacaktır. Ancak gerek gördüğü hallerde yükleniciden bu işle ilgili olarak çek  ve/veya senet alınacaktır.

 

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 26- Tekliflerin Hazırlanması, Alınması ve Açılması

26.1. Teklif mektubu ve Teklif cetvelini de içeren teklifler,iç zarf ve dış zarf olarak hazırlandıktan sonra bu şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

26.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

26.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

26.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

26.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

26.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 27- Tekliflerin Değerlendirilmesi

27.1. Tüm isteklilerin ihalelere katılmak yasaklılık teyitleri yapılır, yasaklı bulunan veya haklarında dava açılanlar değerlendirme dışı bırakılır. Belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunun uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

27.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak makul bir tamamlama süresi verilir.

27.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

27.4. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir.

27.5- Tüm istekliler ve teklif fiyatları tutanağa bağlanarak ihale komisyonunca imzalanır.

 

Madde 28 İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

 

28.1-İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

28.2-Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 29- Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 30- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

30.1.İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

30.2-İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir.

 

Madde 31- En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, yapılacak nihai değerlendirme neticesinde  ihale, fiyat yönünden  en avantajlı teklifi verenin üzerinde bırakılır.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

 

Madde 32- İhalenin karara bağlanması ve onaylanması veya iptal edilmesi

32.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, 24. Maddede belirtilen fiyat ve fiyat dışı unsurlar değerlendirilerek en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

32.2. İdare en avantajlı teklifi veren  firmayı  bedel konusunda son pazarlık yapmak üzere davet etme  hakkını saklı tutar.

32.3. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

32.4. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

32.5. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 33- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve İtiraz

33.1-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere Yönetmelikteki tebligat esaslarına göre bildirilir.

Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet aynı bildirimde yapılır.

33.2- İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere derhal bildirim yapılır.

33.3- İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş (2)  iş günü içinde idareye  itiraz ederek başvurabilirler. 

Madde 34- Sözleşmeye Davet

İhale üzerinde kalan istekliye ihale yetkilisinin ihale kararını onaylamasının tebliğ tarihini izleyen beş (2) iş günü içinde, kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması için davet edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin, sözleşme öncesinde sunulması gereken belgeleri sunması ve sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 35- Kesin ve Geçici Teminat

Kesin  ve Geçici Teminat alınmayacaktır.

 

Madde 36- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu 

36.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde Yönetmelik ve bu şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

36.2. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.  Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

 

Madde 37- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

İdarenin sözleşme bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sözleşme yapılması için verilen sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

 

Madde 38- En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

38.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. En avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, bu şartnamenin 31 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

En avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde Yönetmelik ve bu şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

38.2. En avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 39- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

39.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

39.2. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

39.3. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

 

   V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 40– Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

40.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme taslağında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

          ç) Mali mesuliyet sigortası ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin sorumluluğuna ilişkin şartlar.

          d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

          e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

 

VI-  DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 41- Bildirim ve tebligat esasları

Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.

Madde 42. İdare bu alımı yapıp yapmamakla mali ve idari açıdan en uygun olan istekliye vermekle serbesttir

İşbu İdari şartname 10 sayfa 42 madde ve 5 ekten oluşmaktadır.

 

 

                                                                                              Firma Adı

                                                                                                                             Kaşe & İmza

 

 

 

 

EK-1:     İdari Şartname (Dış Zarf)

EK-2:     Teknik Şartname (Dış zarf)

EK-3:     Sözleşme Tasarısı (Dış Zarf)

EK-4:     Teklif Cetveli ve Fiyat Teklif Mektubu ( İç zarf)

EK-5:     Standart Ekler (Dış Zarf)

 

İhale No: 2022/19111964

  ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1- ŞARTNAMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

1.1  KONU: Bu şartname, EBCİN Turizm, Pazarlama, İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti ye bağlı 4 otele ait elektrik abonesi olan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketici kapsamına giren abonelerin ihtiyacı olan Elektrik enerjisinin serbest piyasadan son kaynak tarifesi üzerinden ihale yoluyla satın alınması işidir.

 

1.2  KAPSAM: EBCİN Turizm, Pazarlama, İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti ye bağlı 2 adet Termal / YALOVA, 1 adet Kuşadası/ AYDIN ve 1 adet Emet/KÜTAHYA’ da bulunan Ticarethane sınıfında ve son kaynak tarifesi üzerinden OG bağlantılı senelik yaklaşık 10.000.000 (onmilyon) kWh elektrik enerjisinin 11.04.2022 tarihinden itibaren 1(bir)yıl süre ile serbest piyasadan teminde tedarikçisini seçmekte kullanılacak son kaynak tarifesi üzerinden elektrik alım işini teknik yöntem kurallar ile  tedarikçinin yükümlülüklerini içermektedir.

 

MADDE 2- TANIMLAR

 

İDARE: EBCİN Turizm, Pazarlama, İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti

DAĞITIM ŞİRKETİ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı yapan sorumlu tüzel kişiyi, ELEKTRİK ENERJİSİ: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kWh birimi ile ölçülen elektrik enerjisini,

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ni

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

TEDARİKÇİ: 14/03/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip (toptan veya perakende satış) faaliyet gösteren ihaleyi istekliyi,

İLGİLİ MEVZUAT:6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ve bu Kanunlara Dayalı olarak çıkarılan ve ileride çıkarılacak olan elektrik piyasasına ilişkin yönetmelik, tüzük, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul Kararları, düzenleyici diğer işlemleri,

PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezini,

EPİAŞ : Enerji Piyasaları İşletme A.Ş

PTF  : Piyasa Takas Fiyatı

FATURA DÖNEMİ: Bir Takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü saat 24:00’de biten süreyi ifade eder.

Bu şartname kapsamında yer alan kurallar ile kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında aksi belirtilmedikçe EPDK’nın İLGİLİ MEVZUATI’nda yer alan tanım ve açıklamalar esas alınacaktır.

 

  MADDE 3- TEKLİF

3.1.  İhaleye katılan TEDARİKÇİ firmalar tekliflerini; İDARE’nin satın alacağı elektrik enerjisi için, son kaynak tarifesine göre vereceklerdir.

 

3.2.   İstekliler; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliğince serbest tüketiciye elektrik satış hakkı veren Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende Satış Lisansı belgelerinden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

MADDE 4 - GENEL ŞARTLAR

 

4.1.   İhaleyi kazanan TEDARİKÇİ firma; İDARE’nin İhtiyacı olan elektrik enerjisini, TEİAŞ ve DAĞITIM ŞİRKETİ hatlarından, TEİAŞ ile TEDARİKÇİ ve DAĞITIM ŞİRKETİ ile TEDARİKÇİ arasında imzalanmış bulunan sözleşmelere uygun olarak PMUM nezdinde İDARE’ye ait aşağıda belirtilen tüketim noktalarının TEDARİKÇİ portföyüne eklenmesi ve ilgili dağıtım şirketlerince enerji nakline engel bir durum görülmemesi ardından kayıt işlemleri (PMUM) ile Elektrik Piyasası

 mevzuatında öngörülen diğer işlemleri en kısa sürede tamamladıktan sonra sözleşme süresince kesintisiz olarak İDARE’nin tükettiği bütün elektrik enerjisini karşılamakla yükümlüdür.

4.2.    Elektrik tüketim miktarında, İDARE’nin yapacağı tasarruflardan ötürü (yeni ilave elektrik yükleri, binaların kullanım amaçlarının değişmesi vb.) talep edilen değişikliklerin olması mümkündür. Sözleşme miktarından daha az tüketim olması halinde, Tedarikçi herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

4.3.    TEDARİKÇİ’nin, DAĞITIM ŞİRKETİ’ne elektrik bedeli geç ödemesi veya ödememesi sonucu bu nedenlerle DAĞITIM ŞİRKETİ’nce verilecek her türlü cezai şart, vade farkı vs. dahil her türlü bedel TEDARİKÇİ tarafından karşılanır.

4.4.    İDARE’nin, TEDARİKÇİ’den kaynaklanan elektrik kesintisinden dolayı oluşan her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyan TEDARİKÇİ tarafından karşılanacak olup, TEDARİKÇİ’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.5.    TEDARİKÇİ’nin, mücbir sebepler ile ortaya çıkan kesintiler dışında İLGİLİ MEVZUATI gereği enerji kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini kasten veya herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedenleri ile bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu İDARE’ye ait tüketim noktasında sözleşme konusu elektrik enerjisini karşılayamaması durumunda, DAĞITIM ŞİRKETİ’nce enerji birim fiyatına göre düzenlenen her fatura ile TEDARİKÇİ’nin sözleşme fiyatına göre olması gereken fatura arasındaki farkı tedarikçi en fazla 5 (beş) işgünü içinde İDARE’ye ödeyecektir.

4.6.   İDARE, gerek ihale öncesi gerekse ihale sonrası TEDARİKÇİ firmanın İLGİLİ MEVZUAT gereği ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri TEDARİKÇİ’ye verecektir.

4.7.    TEDARİKÇİ’nin Elektrik Enerjisi sağlama yükümlülüğü bittiğinde ve İDARE’nin İLGİLİ MEVZUAT gereği ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri sağlayacak konuyla ilgili (PMUM, DAĞITIM ŞİRKETİ, TEİAŞ vb.) Kurum ve Kuruluşlarla temasa geçerek yeni TEDARİKÇİ’nin ihalede belirtilen tarihte yükümlülüklerine başlaması için İLGİLİ MEVZUAT doğrultusunda üstüne düşen iş ve işlemleri yerine getirecektir.

MADDE 5- TEKLİF TARİFESİ

İDARE’nin elektriği ((PTF+YEKDEM)x k + VERGİLER üzerinden son kaynak tarifesine göre sağlanacaktır.

İdare, isteklinin  vereceği en düşük “k” katsayısına göre değerlendirme yapacaktır.  

 

MADDE 6- SAYAÇLAR

 

6.1.   Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili TEDARİKÇİ veya İDARE tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır ve oluşan bedeller talep sahibi tarafından ödenir. Bu durumda TEDARİKÇİ, tüketim noktaları enerjisiz kalmayacak şekilde tüm tedbirlerini alır.

6.2.    Sayacın İDARE’nin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaybetmediğinin veya sayacın arızalanması, ölçüm hassasiyetini yitirmesinin tespiti halinde varsa İDARE’nin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınacak, yoksa sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki ödeme birimine esas ilk 2 (iki) tüketim dönemine ait tüketimleri ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanacaktır. TEDARİKÇİ tarafından yapılan tahakkuk işleminde sayacın tüketim kaydetmediği dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme zammı uygulanmaz.

6.3.   Sayacın yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacın yerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından geçici olarak, asgari sökülen sayacın fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikte bir sayaç takılır. Ancak geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamaz. Sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın İDARE’ye ibrazı halinde, İDARE tarafından temin edilen veya İDARE’nin kabul etmesi halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından temin edilen bedeli İDARE tarafından ödenen yeni bir sayaç takılır.

6.4.   Sayacın, ölçüler ve ayarlar kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, her türlü ayar ve kalibrasyon için gerekli masraflar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen bedeller üzerinden; sayaç sökme-takma bedeli, kurul tarafından onaylanan bedeller üzerinden İDARE tarafından karşılanır.

6.5.      İDARE, bütün sayaçları İLGİLİ MEVZUAT’ta belirtilen standartlara uygun olarak bulundurmak zorundadır. Sayaç standartlarındaki değişikliklerin EPDK tarafından çıkarılacak tebliğlerde yayınlanması halinde, yapılan değişikliklere uyacağını İDARE kabul ve beyan eder. Mevcut sayaçların ilgili yönetmelik ve düzenlemelere uygun hale getirilmesi zorunluluğunun çıkması halinde her türlü projelendirme, yer değişikliği, montaj ve devreye alma işini TEDARİKÇİ yürütecek, gerekli her türlü yasal vergi, harç ve benzeri giderler ile malzeme tedarikini İDARE sağlayacaktır.

 

MADDE 7- SAYAÇ OKUMA-FATURALANDIRMA-ÖDEME

 

7.1.         İDARE’nin tükettiği elektrik enerjisi miktarını  (PTF+YEKDEM) x k + VERGİLER üzerinden hesaplayarak aylık bazda hesaplayacaktır. PTF değeri EİAŞ ın resmi internet sayfasında belirlediği aylık ortalama değeri alınacaktır.İstekli teklifinde sadece “k” değeri için teklif verecektir.

7.2.   TEDARİKÇİ tüketim noktalarında aynı hesaplamaya göre fatura hesaplayacak ve yükleniciye iletecektir.  

7.3.  Ödeme bildirimlerinde abone için DAĞITIM ŞİRKETİ’nin uygulama usulleri geçerli olacak ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

7.4.  İdarenin  yapacağı tasarruflardan ötürü (yeni ilave elektrik yükleri, binaların kullanım amaçlarının değişmesi vb.) aboneliklerde talep edilen tüketim miktarlarında

değişikliklerin olması mümkündür. Tüketimlerde meydana gelebilecek azalmadan ve/veya artmadan dolayı yüklenici hak talep edemez.

7.5.      İhale neticesine göre akdedilecek Sözleşme süresince elektronik sayaçlarda meydana gelebilecek arızalarda, yürürlükteki mevzuatlara göre hesaplama yapılacaktır.

7.6.   İdare ile sözleşme imzalayacak olan firma, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin  takibi, kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür.

7.7.   İhalede teklif verilen birim ”k” değeri  üzerinden yapılacak olup ihale sonrasında her abone tüketimi için ayrı ayrı  fatura düzenlenecektir.

7.8.  Sayaçlar birer aylık dönemler itibariyle okunarak ödeme bildirimleri yapılacaktır.

7.9.  Ödeme bildirimlerinde; Ödeme bildiriminde her bir abone için mevzuattaki uygulama usulleri geçerli olacak ve Elektrik Piyasası Tarifeler yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre gerekli bilgileri içerecektir.

7.9.1.  İlgili abonenin adı, adresi, abone numarası ve abone gurubu

7.9.2.  Abonenin sayaç markası, tipi, sayaç numarası

7.9.3.  İlk okuma tarihi

7.9.4.  Son okuma tarihi

7.9.5.  Son ödeme tarihi

7.9.6.  Gündüz, puant ve gece olmak üzere ayrı ayrı tüketim endeksleri ve toplamları – Tüketim miktarları ve toplamları

7.9.7.  Net enerji birim fiyatı

7.9.8.  İletim birim fiyatı ve bedeli

7.9.9.  Reaktif endeksler ve tüketimler ile birim fiyatı ve bedelleri (varsa)

7.9.10.  EPİAŞ ın kesilen faturanın o ayına ait PTF değeri

7.9.11.  YEKDEM bedeli

7.10.    Diğer bütün vergiler ve bunların detay dökümü

7.11.    Faturanın Katma Değer Vergisine iat ödeme tutarı

7.12.    Son kaynak Tarifesi üzerinden  ödenecek Toplam bedel ayrı ayrı görülecek şekilde düzenlenecek, her ne sebeple olursa olsun faturalarda istenilen bilgiler birleştirilmeyecektir.

7.13.   Kapsam konusu sayaçların bulunduğu yerlerde idareden katılacak personelin gözetiminde birer aylık dönemler itibariyle okunarak (Firma ve Kurum elemanlarının tarih – ad – soyad belirtilerek tutacakları ortak bir tutanak ile ve ilk okuma tarihi ayın ilk günü ve son okuma tarihi bir sonraki ayın ilk günü olacak şekilde) endekse göre belirlenen ödeme bildirimlerinde ve tarihlerinde yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler ve uygulama usulleri geçerli olacaktır.

7.14.  Teklif edilen birim fiyatın nasıl oluşturulduğu, Ulusal Tarifede üzerinden yapılan hesaplamalarda kullanılan (PTF+YEKDEM)* k) + VERGİLER bilgileri birim fiyatları tek tek ve ayrı olarak belirtileceği gibi PTF aritmetik ortalaması değeri  EPİAŞ ın şeffaflık platformunda ilan edilen değer idareye verilecek faturanın üzerinde belirtilecektir.

7.15.  Teklif kapsamına eşdeğer Referans listesi ile kapasite bilgileri iletilecektir.

Ayrıca Kanunda belirtilen hükümlere göre yayımlanacak ikincil mevzuatta yapılacak değişikliklerle getirilen yeni uygulamalarla zorunlu olan elektrik enerjisi tarifesinde bağlayıcı hükümler aynen uygulanacaktır.

7.16.    TEDARİKÇİ tüketim bilgilerine göre İDARE’nin her abonesi için ayrı ayrı düzenlediği faturayı son ödeme tarihinden en az 15 (on beş) gün önce ödemesi için İDARE’ye verecektir. Ayrıca, İDARE tarafından bildirilecek e-posta adresine gönderilecektir. İDARE de son ödeme tarihine kadar hiçbir gecikmeye sebep vermeden (itiraz durumları hariç) TEDARİKÇİ’nin belirteceği hesap bilgilerine fatura ödemesini yapacaktır.

 

MADDE 8-FATURALANDIRMAYA İTİRAZ

 

8.1.    Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okuması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususları kapsar.

8.2.   İDARE hatalı bildirimlere karşı, İLGİLİ MEVZUAT ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca itiraz edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte, itiraza konu tüketim bedeli ile İDARE’nin bir önceli tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde %30 (otuz) dan fazla olması durumunda İDARE, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden önce ödeyebilir. Bu durumda İDARE’ye gecikme cezası uygulanmaz.

8.3.   İtiraz, TEDARİKÇİ tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

8.4.     İtirazın DAĞITIM ŞİRKETİ’ni ilgilendiren hususlarla ilgili olduğunun tespit edilmesi halinde, itiraz geliş tarihinden itibaren TEDARİKÇİ tarafından iki iş günü içerisinde DAĞITIM ŞİRKETİ’ne iletilir. DAĞITIM ŞİRKETİ itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde inceleme sonuçlarını TEDARİKÇİ’ye bildirir. İnceleme sonuçları TEDARİKÇİ tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde İDARE’ye yazılı olarak bildirilir.

8.5.   İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunmaması halinde, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı, İDARE’den tahsil edilir. Ancak inceleme sonucu İDARE’nin itirazının haklı bulunması halinde itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak İDARE’den tahsil edilen bedel TEDARİKÇİ tarafından en geç 5 (beş) iş günü içinde iade edilir veya İDARE’nin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir.

 

MADDE 9- ÖZEL HÜKÜMLER

 

9.1.Sözleşme süresince Elektronik sayaçlarda meydana gelebilecek arızalarda, yürürlükteki mevzuatlara göre hesaplama yapılacaktır.

9.2.İdare ile Sözleşme imzalayacak olan Firma, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin takibi, kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür.

9.3.İhale kapsamında, tedarikçi firmanın, işçi çalıştırması, malzeme kullanması ve bunların ücretleri gibi ödemelerde idarenin hiçbir ilgisi bulunmayacaktır.

9.4.  İdare Güvence Bedeli adı altında herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

9.5.Tedarikçi, iş yerinde kullandığı malzeme, araç-gereç ve kullanıcıların yaratabilecekleri her türlü tehlikeyi dikkate alarak kendi personelinin ve Doğuş Üniversitesi personelinin ve /veya 3.kişilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür. İdare bu hususta ortaya çıkacak hiçbir durum ve yaptırımda taraf olmayıp, aksi halde

 

   idarenin rücu etme hakkını peşinen kabul etmiş sayılır.

9.6.      İdare’nin yapacağı tasarruftan ötürü (yeni ilave elektrik yükleri, binaların kullanım amaçlarının değişmesi vb.) aboneliklerde talep edilen tüketim miktarında değişikliklerin olması mümkündür. Tüketimlerde meydana gelebilecek azalmadan dolayı yüklenici hak talep edemez.

 

MADDE 10- DİĞER HUSUSLAR

 

İhaleyi kazanan TEDARİKÇİ, 30/04/2022 (saat:00.00) - 30/04/2023 (saat:24.00) tarihleri arasında tüketim noktasında elektrik enerjisi kapasitesini sağlayacaktır. TEDARİKÇİ, şartnamede belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgi mevzuat, EPDK’nın ilgili yönetmelikleri ve tebliğleri ile konuyla ilgili çıkartılmış her türlü yasa, kanun, yönetmelik, tüzük ve tebliğler geçerlidir.

 

MADDE 11- ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI YAPILACAK SAYAÇ / TEKİL      NO

 

Elektrik alımı yapılacak otellerin adı ve adresleri aşağıdaki gibidir.

 

S.No	Sayacın Bulunduğu Yer	Adres	Tesisat /Tekil  No	Tarife	Bağlantı Türü
1	Terma City Otel	Akköy Killi Orman cad.Apart Hotel Termal / YALOVA	1007712144O	Ticarethane	O.G.
2	Terma Garden Otel	Akköy Killi Orman cad.Apart Hotel Termal / YALOVA	10077160075	Ticarethane	OG
3	Holiday&Leisure Otel	Değirmendere mah.A.Pınar cad.No:26  Kuşadası / AYDIN	45102289	Ticarethane	OG
4	Emet Termal Otel	Hamam mah.Ünal Öztaş cad. 43700 Emet /KÜTAHYA	4550375	Ticarethane	OG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 12- OTELLERİN AYLIK ve YILLIK  TÜKETİM DEĞERLERİ

 

Oteller için serbest piyasadan Elektrik Alımı yapılacak sayaçların aylık elektrik enerjisi tüketimleri 2021-2022 yılları arasında her bir otel için ayrı ayrı ve aylık olarak aşağıda belirtilmiştir

İhalede belirtilen elektrik alım miktarı aşağıda belirtilen ve +/- %10 tolerans aralığında yapılacaktır.

 

 

 Terma City Otel Termal /YALOVA (Tekil No: 10077121440)

 

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	823.768
NİSAN 2021	504.417
MAYIS 2021	171.048
HAZİRAN 2021	454.865
TEMMUZ 2021	732.829
AĞUSTOS 2021	686.337
EYLÜL 2021	462.781
EKİM 2021	540.762
KASIM 2021	623.773
ARALIK 2021	674.397
OCAK 2022	675.349
ŞUBAT 2022	557.297
TOPLAM	6.907.623

 

Yalova Terma Garden Otel  Termal/ YALOVA  (Tekil No:10077160075)

 

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	63.346
NİSAN 2021	48.231
MAYIS 2021	24.477
HAZİRAN 2021	44.182
TEMMUZ 2021	60.764
AĞUSTOS 2021	62.118
EYLÜL 2021	47.405
EKİM 2021	57.570
KASIM 2021	60.615
ARALIK 2021	72.176
OCAK 2022	86.695
ŞUBAT 2022	73.896
TOPLAM:	661.775

 

 

Holiday&Leisure Clup Kuşadası/AYDIN (Tekil No: 451089)

 

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	16.720
NİSAN 2021	22.155
MAYIS 2021	35.936
HAZİRAN 2021	75.190
TEMMUZ 2021	110.178
AĞUSTOS 2021	105.934
EYLÜL 2021	71.324
EKİM 2021	48.646
KASIM 2021	59.235
ARALIK  2021	82.282
OCAK 2022	90.393
ŞUBAT 2022	79.458
TOPLAM:	797.451

 

Emet Termal Otel Emet/KÜTAHYA (Tekil No: 4550375)

 

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021
NİSAN 2021
MAYIS 2021	6.642
HAZİRAN 2021	36.212
TEMMUZ 2021	71.634
AĞUSTOS 2021	68.599
EYLÜL 2021	36.450
EKİM 2021	27.550
KASIM 2021	38.495
ARALIK 2021	68.543
OCAK 2022	83.962
ŞUBAT 2022	69.143
TOPLAM:	507.230

 

Yukarıda detaylı olarak açıklanan bütün otellerin elektrik tüketimine ait alımların son kaynak tarifesi üzerinden hasaplanacak olup bu teklifler ihale dökümanlarında bulunan Teklif cetveli nde  belirtilen Fiyat = (( PTF+YEKDEM)xk)+ VERGİLER formülünde istenen “k” değerine göre teklif edilecektir.

İş bu şartname 8 sayfa ve 12 maddeden oluşmaktadır.

 

Tarih    :                                                                      Firma Adı 

Yetkili kişi

 Kaşe

EBCİN TURİZM PAZARLAMA İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

(İhale no:2022/10111964)             SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

Bu sözleşme, bir tarafta EBCİN Turizm Pazarlama İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.............................…  (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İdarenin;

a) Adı                               : EBCİN Turizm Pazarlama İnşaat ve Dış Ticaret Ltd.Şti

b) Adresi                          : Akköy Köyü, Köyiçi mevkii,Ayrım sok.Termal city Otel No:5/1/0  

                                                                                                                         Termal YALOVA

c) Vergi Dairesi                      : Vergi No: 323 015 8458,  V.D :  Kuşadası

ç) Telefon numarası          : +90 532 312 15 45         

d) Elektronik posta adresi: muratercan22@gmail.com

 

2.2.Yüklenicinin;

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………

b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………….

c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………….

d) Telefon numarası:……………………………………………………

e) Elektronik posta adresi :……………………………………………………

2.3. Her iki taraf  2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

3 - HİZMETİN SÜRESİ ve İŞE BAŞLAMA TARİHİ

Sözleşme 14.04.2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 14.04.2023 tarihinde herhangi bir bildirime muhtaç olmaksızın kendiliğinden sona erer. Tarafların karşılıklı rıza ile mutabık kalmaları ve uygun görmeleri halinde düzenlenecek ek protokol ile iş bu güvenlik sözleşmesinin süresi müteakip aylar/yıllar için uzatılabilecektir. Bundan sonra sözleşme hükümlerindeki her türlü değişiklik ek protokollerle düzenlenecektir.

4 -   Tanımlar 

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) nun Yönetmeliklerinde yer alan tanımlar geçerlidir. 

 

 

5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Ercibin Turizm inşaat ve Dış Ticaret Ltd. Şti ye ait olan otel işletmelerinin ihtiyacı olan elektriğin  Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımının, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak alım miktarı:

Oteller için serbest piyasadan Elektrik Alımı yapılacak sayaçların aylık elektrik enerjisi tüketimleri 2021-2022 yılları arasında her bir otel için ayrı ayrı ve aylık olarak aşağıda belirtilmiştir. İhalede belirtilen elektrik alım miktarı aşağıda belirtilen ve +/- %10 tolerans aralığında yapılacaktır.

Yalova Termacity Otel Termal /YALOVA (Tekil No: 10077121440)

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	823.768
NİSAN 2021	504.417
MAYIS 2021	171.048
HAZİRAN 2021	454.865
TEMMUZ 2021	732.829
AĞUSTOS 2021	686.337
EYLÜL 2021	462.781
EKİM 2021	540.762
KASIM 2021	623.773
ARALIK 2021	674.397
OCAK 2022	675.349
ŞUBAT 2022	557.297
TOPLAM	6.907.623

 

Yalova Terma Garden Otel  Termal/ YALOVA  (Tekil No:10077160075)

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	63.346
NİSAN 2021	48.231
MAYIS 2021	24.477
HAZİRAN 2021	44.182
TEMMUZ 2021	60.764
AĞUSTOS 2021	62.118
EYLÜL 2021	47.405
EKİM 2021	57.570
KASIM 2021	60.615
ARALIK 2021	72.176
OCAK 2022	86.695
ŞUBAT 2022	73.896
TOPLAM:	661.775

 

 

Holiday&Leisure Clup Kuşadası/AYDIN (Tekil No: 451089)

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021	16.720
NİSAN 2021	22.155
MAYIS 2021	35.936
HAZİRAN 2021	75.190
TEMMUZ 2021	110.178
AĞUSTOS 2021	105.934
EYLÜL 2021	71.324
EKİM 2021	48.646
KASIM 2021	59.235
ARALIK  2021	82.282
OCAK 2022	90.393
ŞUBAT 2022	79.458
TOPLAM:	797.451

 

Emet Termal Otel Emet/KÜTAHYA (Tekil No: 4550375)

AY	TÜKETİM (kWh)
MART 2021
NİSAN 2021
MAYIS 2021	6.642
HAZİRAN 2021	36.212
TEMMUZ 2021	71.634
AĞUSTOS 2021	68.599
EYLÜL 2021	36.450
EKİM 2021	27.550
KASIM 2021	38.495
ARALIK 2021	68.543
OCAK 2022	83.962
ŞUBAT 2022	69.143
TOPLAM:	507.230

 

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [elektrik], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. 

6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu sözleşme standartı  ( PTF+YEKDEM)x k +VERGİLER üzerinden yapılmış olup en uygun “k” değerini veren istekliye sözleşme yapılacaktır. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde Teklif cetveli ile Fiyat teklif mektubunda  teklif edilen ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan Son kaynak tarifesi üzerinden yapılacak indirim oranları veya indirimli Sabit Fiyat esas alınır.

 

 

7 -  Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir.

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin montaj, kurulum ve eğitim giderleri sözleşme bedeline dahildir.

8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

A) İdari Şartname,

B) Teknik Şartname,

C) Sözleşme Tasarısı,

D) Teklif Cetveli (D1) ve Teklif Mektubu (D2)

E)  Standart Formlar:

ü  Yetki belgesi

ü  İş Deneyim Belgesi

ü  Taahhütname..

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 yıldır.

10 - Elektriğin/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Elektriğin teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1 İşin yapılacağı yer/yerler:

·         Hizmetin alacağı adres Terma City Köyiçi Killi Orman Cad.No:27, 77400 Akköy Termal/YALOVA

·         Hizmetin alınacağı adres Terma Garden  Köyiçi Killi Orman Cad.No:27, 77400 Akköy Termal/YALOVA

·         Hizmetin alınacağı adres Holiday&Leisure Clup Değirmendere mah.Ahmet Pınar sok.No:26 Kuşadası /AYDIN

·         Hizmetin alınacağı adres Emet Thermal Resort Spa Hamam mah.Ünal Öztaş cad.43700 Emet / KÜTAHYA

Belirtilen işyerlerinde Hizmetin verilmesine ilişkin olarak iş bu sözleşme akdedilmiştir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. İşbu sözleşme için geçici ve kesin teminat mektubu alınmayacaktır

11.2 Yüklenici , idareye vereceği toplam hizmet tutarı kadar teminat çeki ve idarenin kabul edeceği diğer teminatları verecektir.

12 - Ödeme yeri ve şartları  Terma

12.1. Ödeme yeri 

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile yüklenici’nin banka hesabına yapılacaktır.

Yüklenici tarafından alım konusu elektriğin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

12.2.2. İdare, faturayı müteakip 10 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

 

14 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

14.1. Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır

15 - Yüklenicinin yükümlülükleri

15.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

15.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu elektriği/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, elektriğin süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

15.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında İhale Yönetmeliği ile EPDK tarafından yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin teminat çekini paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 

15.1.3. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu elektriğin piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun elektriği teslim etmek zorundadır.

16 - Sözleşmede değişiklik yapılması

16.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

ü  İşin yapılma veya teslim yeri.

ü  İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

16.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

17 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

      c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

 

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;    

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin

İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

ç) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

 

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 

17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 

18 - İdarenin yükümlülükleri

18.1. Montaj ve kurulum gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

18.1.1. İşyeri değişikliği, iş yerinin Yükleniciye geç teslimi gibi nedenlerle işin süresinde bitmeyeceğinin anlaşılması durumunda, işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre, yeteri kadar uzatılır. 

19 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 

19.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve elektriğin teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

19.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya elektriğin teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

20 - Yüklenicinin vekili

20.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 

20.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

21 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri

21.1. İdare tarafından İhale yönetmeliği hükümlerine göre muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır.

21.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; ilgili ihale düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

22 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

22.1. Yüklenici tarafından teslim edilen elektrik miktarı ve tutarını gösteren faturaya istinaden ödeme yapılır.

23 - Sözleşmenin devir şartları

23.1. Sözleşme, devredilemez ve bu sözleşmeden kaynaklanan alacaklar temlik edilemez ve verilemez.

24 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

24.1. Yüklenici sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik tespit edilen elektrik tedarik hizmetini, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak tamamlamak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

25.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak elektriği süresinde teslim etmemesi halinde 10(on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak elektriği süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2 ( bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve teminat çeki ile varsa diğer teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

25.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat çeki ve varsa diğer teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

25.5. İhale sözleşmesi gereğince; “Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat çeki gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

26 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

26.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

26.1.1.  İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin  İhale Yönetmeliğinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın  teminat çeki ve varsa diğer teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 

26.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat çeki ve varsa diğer teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

26.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, bu sözleşmenin madde-31 de belirtilen tazminatı ödemekle yükümlü olup idarenin uğradığı bütün zarar ve ziyanları karşılayacaktır.

26.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 

26.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, teminat çeki ve varsa diğer  teminatlar iade edilir. 

27 - Fesih tarihinin belirlenmesi

27.1. İhale Sözleşmesinde yer alan yasak fiil ve davranışların tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.”

27.2. İhale anlaşmasına göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında sözleşmede belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.” İdare fesih işleminden sonra işi, İhale sözleşmesinde belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir.

28 - Fesih halinde yapılacak işlemler

28.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder.

28.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen elektrik miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 

28.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 

28.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

29.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu elektrik alımı içinde kalması, 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 

şartlarıyla, sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Yüklenicinin sözleşmede ki taahhüdünü tamamlayıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

30 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti  

30.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti İhale İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

30.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de İhale İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

31 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

31.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, İhale şartlarında belirtilen yasaklı duruma düşmeleri durumunda  “Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse idareye 1.000.000 TL (BirmilyonTL) tazminat ödemekle yükümlü olup meydana gelecek bütün zarar ve kayıpları yüklenici ödeyecektir.

32 - Anlaşmazlıkların çözümü

32.1. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

33 - Hüküm bulunmayan haller

33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanun maddeleri ile 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu maddeleri hükümleri uygulanır.

34 - Diğer hususlar

34.1. Gizlilik ve KVKK Taahhüdü;

Taraflar (YÜKLENİCİ, İDARE) diğer tarafın ürünleriyle, kayıt ve defterleriyle ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin ve karşılıklı olarak gizli addedilen diğer bilgilerin gizli olduğunu ve üçüncü kişilere (kişi, kurum, kuruluş, firma şirket v.b.) ifşa yasağına tabi olduğunu, söz konusu bilgileri gizli tutmayı, geçerli kanunlar ve yasal maddeler gerektirmedikçe hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri almayı, bu yükümlülüklere kendi personeli veya sair ilgili kişilerinde uymasını sağlamayı, gizli bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanılmasına sunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

YÜKLENİCİ iş bu sözleşmede yer alan gizlilik maddesi hükmü gereği kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenliği sağlamak üzere, kişilerin onayı olmadan kişisel bilgilerini kullanmamayı Kişisel Bilgilerin kullanılmasında, '6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na’ ve tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uymayı taahhüt etmektedir. YÜKLENİCİ veri işleyen sıfatı ile gerek iş bu sözleşmede gereğince İDARE adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ, Kişisel Verilere gerek kendi personeli gerek yardımcı şahısları tarafından ve gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve Kişisel Verilerin işlenmesini, aktarımı, amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından nezdinde saklanan Kişisel Verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını, KVKK m.12 f.2 gereğince kişisel verilerin sağlanması konusunda sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri İDARE’ye önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde 3. Kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm bu bilgiler ticari alanda genelde kullanılan, kamuya açık olan veya başka bir yerde benzer bir iş/hizmet sırasında öğrenilen genel bilgileri içermez.

Tüm Gizli Bilgiler, her bir Tarafça sıkı bir gizlilikle korunur ve Taraflarca sadece işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılabilir.

İşbu Sözleşme’nin feshi halinde, tüm Gizli Bilgiler elde edilen Tarafa iade edilecek veya usulünce imha olunacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşmenin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Tarafın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Taraflardan herhangi birinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla karşı Tarafın hukuki, idari veya cezai bir yaptırıma uğraması halinde, ihlal eden Taraf zarara uğrayan Tarafın zararını ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır.

İş bu gizlilik ve KVKK hükümleri sözleşme süresi ile sınırlı değildir.

34.2. Bu ihaleden kaynaklanan yüklenici alacağı temlik yoluyla 3. Kişilere devredilemez

35 - Yürürlük

35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

36 - Sözleşmenin imzalanması;

36.1. Bu sözleşme 10 sayfa ve 36 (otuzaltı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./..../….... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip yükleniciye verecektir.                           

 

İDARE                                                                                  YÜKLENİCİ

İŞ BİTİRME BELGESİ (İSTEKLİ)
İhale Sayı :2022/10111964		Tarih:
1	İdarenin adı
2	İşin adı  ve varsa ihale kayıt numarası
3	İşin türü ve miktarı
4	Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı
5	TC Kimlik Numarası
6	Vergi Kimlik Numarası
7	Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları ile bu ortaklara ilişkin iş deneyim tutarları / Yüklenici konsorsiyum ise ortaklar ve bu ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların tutarı
8
9	Sözleşme bedeli
10	Toplam sözleşme tutarı
11	Kesin kabul tarihi veya tarihleri
12	Sözleşme devredilmiş ise
	Sözleşme devir tarihi
	Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı
	Belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı
13	BELGE TUTARI
AÇIKLAMA:
Adı ve SOYADI Unvanı İmza ve Mühür [Belge,  idare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.]

 

 Standart Form: Ek-1

 

 

 

 

 

 

YASAKLI OLUNMADIĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

EBCİN TURZİM İNŞAAT ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ SATINALMA MÜDÜRLÜ ĞÜ’NE

1)   Elektrik Enerjisi Alımı işine istekli olarak [katılıyorum/katılıyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla, İdari Şartnamenin ihaleye katılamayacak olanlarla ilgili düzenlemeleri içeren maddelerinde belirtilen durumlarda [olmadığımı/olmadığımızı] beyan [ediyorum/ediyoruz]. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

2)   İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı [olmadığıma/olmadığımıza kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].

3)  Aksi takdirde sözleşmede belirtilen cezai miktarı ödemeyi kabul [ediyorum/ediyoruz].

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe) İmza

TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası : 2022/ 10111964

SON KAYNAK TARİFESİ = ((PTF + YEKDEM) x k (katsayı)) + VERGİLER)

Aşağıdaki tabloya sadece teklif edilen “ k” değeri yazılacaktır

Sıra No	Otel ve Tekil No	Yıllık toplam Tüketim miktarı kWh	Teklif edilen katsayı (k) değeri
1	Termacity Otel 1007712144	6.907.623
2	Terma Garden Otel 10077160075	661.775
3	Holiday&Leisure Clıp 451089	797.451
4	Emet Termal Otel 4550375	507.230
	TOPLAM	8.874.079

 

•         Yukarıdaki cetvelde gösterilen yıllık tüketim 2021- 2022 yılları arasında olup ihale alımı 2022- 2023 arası yıllık tüketim 10.000.000 kWh üzerinden satın alınacaktır.

•          Cetvede sadece k katsayısı teklif edilecek olup PTF,YEKDEM ve Vergiler hariç tutulacaktır.

Kaşe & İmza