1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. Delice İlçe J.k.lığı Hizmet Binası Erbaş, Er Banyosu İle Mutfak Bakım Ve Onarımı

Delice İlçe J.k.lığı Hizmet Binası Erbaş, Er Banyosu İle Mutfak Bakım Ve Onarımı

İhale No 140040
Sektör İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 1 Haziran 2012
İhale Tarihi 8 Haziran 2012 14:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

KAYIT SIRA NUMARASI  24323
İŞİN TANIMI  DELİCE İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI ERBAŞ, ER BANYOSU İLE MUTFAK BAKIM VE ONARIMI
İŞİN MİKTARI  1 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI  03182330697 DAHİLİ:8093 FAX:2333423
İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ  08 Haziran 2012 Cuma 14:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT  YOK
TESLİM YERİ  KIRIKKALE-DELİCE İLÇE J.K.LIĞI
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ 
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ 
TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI DELİCE İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI ERBAŞ, ER BANYOSU İLE MUTFAK BAKIM VE ONARIM İŞİ
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI DELİCE İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI ERBAŞ VE ER BANYOSU İLE MUTFAK BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

1. Söz konusu idari şartname KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığına bağlı Delice İlçe J.K.lığı hizmet binası erbaş ve er banyosu ile mutfak bakım ve onarım işini kapsar.
2. Bakım onarım işi, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü tarafından hazırlanan mahal listesi , ataşman, teknik ve idari şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yapılacak işle ilgili yüklenici firma ile idare arasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu esaslarına göre sözleşme imzalanacaktır.
3. Bakım onarım işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.
4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.
5. Mahal listesi ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. Mahal listesi, teknik ve idari şartnamede çelişen hususlarda, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünce hazırlanan mahal listesine uyulacaktır.
6. Yapılacak imalatlarda kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE,TSEK, CE veya ISO belgelerinden birine sahip olacaktır. 
7. Yüklenici firma şantiyede ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. Çalıştırılacak işçilerle ilgili tüm bildirimler yüklenici tarafından yürürlükteki mevcut mevzuat esaslarına göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.
8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.
9. Şantiyede idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip şantiye alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
10. İmalat sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.
11. İmalat sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.
12. İmalat sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi (boya, sıva dökülmesi sıçraması vb.) yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Bakım ve onarım işleminin tamamlan-
masına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.
13. İnşaatın yapımı esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.
14. Mahal listesi, teknik ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.
15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.
16. Delice İlçe J.K.lığı Hizmet Binası Banyo Bakım Onarımı;
16.1. Poz.Nu. 18.071/2MK Yatay Delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm.) ile 200 doz çimento harçlı duvar yapılması; (Mevcut banyoya EK’te mevcut ataşmanda bulunan ölçülerde kapı yapılması için eski kapının boşluğu kapatılacaktır.) Mevcut banyoda bulunan kapı, banyonun kapasitesinin arttırılabilmesi amacıyla poz numarasında belirtilen malzeme ile kapatılacaktır.
16.2. Poz.Nu. 18.071/2MK Yatay Delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm.) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması; (Mevcut banyoya EK’te mevcut ataşmanda bulunan örneğine göre toplam 8 (sekiz) kişi kapasiteli tuğla duvardan örme banyo bölmesi yapılacaktır)
16.3. Poz.Nu. 18.183 Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması; (Mevcut banyoya EK’te mevcut ataşmanda bulunan ölçüsüne göre giriş kapısı açılacaktır) Ek’te bulunan ataşmana göre kapasite artırımının yapılabilmesi için banyonun tam ortasına kapı açılacaktır.
16.4. Poz.Nu. 18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi ; Mevcut banyoda bulunan eski durumdaki tüm döşeme ve duvarlarındaki fayans ve mermer imalatların tamamı sökülecektir.
16.5. Poz.Nu. 19.082 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin 1 mm. Kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda); Bakım ve onarımı yapılacak banyo zeminine muhtemel su sızıntılarının önlenmesi maksadıyla yukarıda yazılı poz numarasında belirtilen malzeme ile yalıtım yapılacaktır.
16.6. Poz.Nu. 23.241/A Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) ; Bakım ve onarımı ile kapasite artırımı yapılacak olan banyoya 8 (sekiz) adet ve 1 (bir) adet girişe olmak üzere toplam 9 adet kapı yapılacak ve banyoda mevcut eski durumdaki 2 (iki) adet pencere yukarıda belirtilen poza uygun olarak yapılacaktır. Kapılar sert PVC doğrama profilden imal, içten kilitlemeli, çift taraflı plastik kollu, yerden 15 cm +/- 5 yükseklikte, en az 3 menteşeli, çerçeveli, alt çerçevesi profilden imal ve seramik altına gömmeli 170-190 cm yüksekliğinde kapı yapılacaktır. Giriş kapısının altında ve üstünde herhangi bir boşluk bulunmayacaktır. Kapı boşluğu ile orantılı olacaktır.
16.7. Poz.Nu. 26.005/030A 33x33 cm. ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) ; Mevcut banyonun zeminine yukarıda poz numarası yazılı seramik yer karosu döşenecektir.
16.8. Poz.Nu. 26.006/053A 20x30 cm. ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile); Mevcut banyonun tüm duvarlarına tavana kadar ve yapılacak 8 (sekiz) adet duş bölmelerinin iç ve dış duvarları ile duvar üstlerine yukarıda poz numarası yazılı seramik duvar karosu döşenecektir.
16.9. Poz.Nu. 27.511/MK Kireç Harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda); Mevcut banyoda sökülen seramiklerin tabanı (duvar) yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile düz sıva yapılacaktır.
16.10. Poz.Nu. 27.581/MK 200 kg. çimento dozlu tesviye tabakası yapılması; Mevcut banyoda sökülen seramiklerin tabanı (yer) yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile tesviye yapılacaktır.
16.11. Poz.Nu. 27.583/MK 2,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu şap yapılması; Mevcut banyonun tabanına yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile şap yapılacaktır.
16.12. Poz.Nu. 28.097 Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4+4 mm. Kalınlıkta 12 mm. ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması; Banyoda mevcut eski 2 (iki) adet pencere sökülerek yerine yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile pencere ünitesi yapılacaktır. 
16.13. Poz.Nu. 742-284 Flüoresan armatür U (etanş)- 2x40 W; mevcut banyo tavanına poz numarası yazılı 1 (bir) adet flüoresan armatür monte edilecektir.
16.14. Poz.Nu. A03 Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip); Banyoya yapılacak 8 (sekiz) adet duş bölmesine yukarıda poz numarası belirtilen iç kapı kilitleri monte edilecektir. Kilitler içten kilitlemeli, çift taraflı plastik kollu olacaktır.
16.15. Poz.Nu. A08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı); duş kabinlerinde bulunan kapılara yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile kapı kolu ve ayna monte edilecektir.
16.16. Poz.Nu. B18 Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalarının yerine takılması, Banyo duş kapılarına yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile en az 3 (üç)’lü ayarlı menteşe monte edilecektir.
16.17. Poz.Nu. C01 İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm.’e kadar, 2 kavramalı; yapılacak 2 (iki) adet pencere ünitesine yukarıda poz numarası belirtilen malzeme monte edilecektir.
16.18. Poz.Nu. C04 Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol makas dahil); yapılacak 2 (iki) adet pencere ünitesine yukarıda poz numarası belirtilen malzeme monte edilecektir.
16.19. Poz.Nu 089-601 Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple batarya; Erbaş ve er banyosunda bulunan 8 (sekiz ) adet duş için mahal listesinde poz numarası yazılı toplam 8 (sekiz) adet 1 inci kalite duş tesisatı (batarya, hortum, kromdan imal duş ahizesi vb.) monte edilecektir.
16.20. Poz.Nu. 097-303 Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı) 15x15 cm. ; 8 (sekiz ) adet duş sisteminin bulunduğu zemine ve ana tahliye borusu üzerine 15x15 cm ebatlarında sert plastik yer süzgeci monte edilecektir.
16.21. Poz.Nu. 165-705 Panel Radyatör, (Tip 11) 600; banyo içerisine idarenin gösterdiği yere 2 (iki) adet poz numarası yazılı panel radyatör monte edilecektir.
16.22. Poz.Nu. 169-403 Panel Radyatör Montaj elemanı (600); banyo içerisine monte edilecek olan 2 (iki) adet panel radyatöre montaj elemanı takılacaktır.
16.23. Poz.Nu. 170-201 Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2”)); banyo içerisine monte edilecek 2 (iki) adet radyatöre yukarıda poz numarası belirtilen radyatör muslukları monte edilecektir.
16.24. Poz.Nu. 204-801 Sert polietilen basınçlı boru (Dış çap:20 mm. 10 atü) ; Temiz su geçişlerinin yapılabilmesi amacıyla yukarıda poz numarası yazılı temiz su borusu kullanılacaktır.
16.25. Poz.Nu. 204-804 Sert polietilen basınçlı boru (Dış çap:40 mm. 10 atü) ; Pis su geçişlerinin yapılabilmesi amacıyla yukarıda poz numarası yazılı pis su borusu kullanılacaktır.
16.24. Mevcut banyo içerisinde bulunan tüm tesisat malzemeleri banyo duvarı içerisine, mümkün olmaması durumunda duvara bitişik olarak monte edilecektir.
17. Delice İlçe J.K.lığı Hizmet Binası Mutfak Bakım ve Onarımı;
17.1. Poz.Nu. 18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi ; Mevcut mutfakta bulunan eski durumdaki tüm döşeme ve duvarlarındaki fayans imalatların tamamı sökülecektir.
17.2. Poz.Nu. 19.082 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin 1 mm. Kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda); Bakım ve onarımı yapılacak mutfak zeminine muhtemel su sızıntılarının önlenmesi maksadıyla yukarıda yazılı poz numarasında mevcut malzeme ile yalıtım yapılacaktır.
17.3. Poz.Nu. 26.005/030A 33x33 cm. ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) ; Mevcut mutfağın zeminine yukarıda poz numarası yazılı seramik yer karosu döşenecektir.
17.4. Poz.Nu. 26.006/053A 20x30 cm. ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile); Mevcut mutfağın tüm duvarlarına tavana kadar yukarıda poz numarası yazılı seramik duvar karosu döşenecektir.
17.5. . Poz.Nu. 27.511/MK Kireç Harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda); Mevcut mutfaktan sökülen seramiklerin tabanı (duvar) yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile düz sıva yapılacaktır.
17.6. Poz.Nu. 27.581/MK 200 kg. çimento dozlu tesviye tabakası yapılması; Mevcut mutfaktan sökülen seramiklerin tabanı (yer) yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile tesviye yapılacaktır.
17.7. Poz.Nu. 27.583/MK 2,5 cm. kalınlığında 400 kg. çimento dozlu şap yapılması; Mevcut mutfağın tabanına yukarıda poz numarası belirtilen malzeme ile şap yapılacaktır.
18. Delice İlçe J.K.lığında yapılacak tüm imalatlarda zeminlere mahal listesinde poz numaraları belirtilen malzemeler ile su yalıtımı yapılacaktır. Yalıtımların tamamlanmasına müteakip ara kontrol yapılacak, Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü teknik personeli ve Kontrol heyeti tarafından yapılan ara kontrolde uygun değerlendirilmesi durumunda zemin karo döşemesi işlemine başlanılacaktır. 
19. Banyo ve mutfakta kullanılacak seramik karoların numuneleri idare tarafından yükleniciye yer teslim aşamasında verilecektir.
20. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Yer teslim tutanağının yayımlanmasına müteakip 3 (üç) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır.
21. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) iş günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
22. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2( iki ) yıl süre ile garanti verilecek, garanti taahhütnamesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir. 
23. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.
24. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,495 oranında karar pulu, % 0,825 sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 
25. İşin gecikmesi halinde 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
26. Sözleşme tasarısı idareden teslim alınacaktır.
27. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 27 maddeden ibarettir.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)