| İhale No | 827144 |
| Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı |
| İdare | Şırnak 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Şırnak |
| İşin İli | Şırnak |
| Yayın Tarihi | 7 Kasım 2014 |
| İhale Tarihi | 17 Kasım 2014 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SİTESİNDE YAYINLANAN İHALE İLANI | |||||||||
| İŞİN ADI : | ARAÇ MÜBADELESİ | ||||||||
| İLAN TÜRÜ ve USULÜ: | DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları | ||||||||
| İDARE ADI: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı | ||||||||
| ADRESİ: | 172ncı Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Cızre/ ŞIRNAK | ||||||||
| TELEFON VE FAX NUMARASI: | +904866171469 - +904866169169 | ||||||||
| ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: | |||||||||
| MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ: | ARAÇ MÜBADELESİ (AYRINTILAR AŞAĞIDAKİ İLANDA BELİRTİLMİŞTİR.) | ||||||||
| MİKTARI: | 1 KLM. | ||||||||
| MALIN TESLİM YERİ: | 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI ŞHT.YB.M.GÜLOVA KIŞLASI KH.TK.K.LIĞI ARAÇ PARK SAHASINDAN (CİZRE/ŞIRNAK) TESLİM ALINACAK / TESLİM EDİLECEKTİR. | ||||||||
| MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ: | MÜBADELE İŞLEMLERİNİN TAMAMI 01 ARALIK 2014 TARİHİNE KADAR TAMAMLANACAKTIR. | ||||||||
| İhalenin YAPILACAĞI YER: | 172' NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI İHALE KOMS.BŞK.LIĞI İHALE SALONU CİZRE/ŞIRNAK | ||||||||
| İhalenin TARİH VE SAATİ: | 17/11/2014-10:00 | ||||||||
| SARTNAME NO: | AŞAĞIDAKİ İLANDA BELİRTİLMİŞTİR | ||||||||
| İHALE İLANI METNİ | |||||||||
| ARAÇ MÜBADELE İLANIDIR MÜBADELE KAPSAMINDA VERİLECEK ARAÇ BİRLİK CİNSİ MARKA VE ÖZELLİĞİ RENGİ MODEL YILI ŞASE NU/MOTOR NU. DURUMU 172'nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı Kh.Tk. Minibüs (12+1) Ford Transit T15 Beyaz 1999 T911231/924F3D10AA Kullanılır MÜBADELE KAPSAMINDA ALINACAK ARAÇ CİNSİ MARKASI MODEL VE ÖZELLİĞİ MİKTARI FİYATI (ANAHTAR TESLİM) ÖDEME KAYNAĞI Minibüs(T-5) Ford Transit Ford Transit(Klimalı) 1 AD. ____________ TL Kantin Sermayesi NOT: BİLDİRİLEN FİYATLAR KDV DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM VERGİ VE SİGORTALAR DAHİL ANAHTAR TESLİM FİYATIDIR. MÜBADELE İLE İLGİLİ BİLGİLER İşin Adı Taşıt Mübadelesi İşin Niteliği Kantin Gelirleri ve kantin sermayesi İle Taşıt Mübadelesi İşin Miktarı Mübadele Kapsamında verilecek 1 Adet taşıt ile alınacak 1 Adet taşıtın miktar ve özellikleri EK-A çizelgede belirtilmiştir. Yaklaşık Maliyet Yaklaşık Maliyet Tespit Edilememiştir. Kullanılabilir Ödenek Durumu Ödenek 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Kantin sermayesi ve gelirlerinden peşin olarak karşılanacaktır. Bütçe Tertibi ---- Avans Verilecekse Oranı Avans verilmeyecektir. Alım Usulü İlgi (a) kanun kapsamında mübadele yöntemiyle tedarik edilecektir. İlan Şekli, Süresi ve Adedi İlan yapılmayacaktır. İhale Dökümanı satış Bedeli Bedelsiz Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı Fiyat farkı ödenmeyecektir. İhtiyaç Makamı ve SHP Numarası 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Teknik Şartname Tarih ve Numarası Mübadelede alınacak araçlar EK-B’de yer alan onaylı kataloglar ile alınacaktır. Ödemenin Ne Şekilde, Nerede Yapılacağı Ödemeler172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Kantin sermayesinden ve gelirlerinden yapılacaktır. Teslimat Şartları EK-C’de yer alan Sözleşme Tasarısı hükümlerine göre yapılacaktır. MÜBADELE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR 1. İlgi (a) Kanunun 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. envanterinde yer alan 1 adet taşıtın mübadele işleminin yapılması ilgi (b) ile talep edilmiş, bu maksatla ilgi (c) Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. 2. 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığının 2014 yılı ihtiyacı olan, 1 adet taşıtın mübadelesi (1 adet aracın verilmesi, 1 adet aracın alınması) ilgi (a) Kanunun 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden ilgi (ç) ile talep edilmiş ve mübadele edilecek taşıtların (Alınacak ve verilecek taşıtların) cins ve miktarları ile ilave özellikleri belirtilmiştir. 3. Mübadele konusu taşıtların bedeli (Aradaki fiyat farkı), yapılacak pazarlık sonucu oluşan fiyat farkına göre, 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Kantin sermayesi ve kantin gelirlerinden peşin olarak karşılanacaktır. 4. Mübadele işlemi, ilgi (a) Kanunun 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına göre, 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Doğrudan Temin Heyet Başkanlığı kanalıyla tedarik edilecektir. Alınacak ve verilecek araçların listesi EK-A’dadır. 5. Mübadele için hazırlanan doküman; Araç Alım Onayı, Sözleşme Tasarısı Komisyonun belirlediği Onaylı Kataloglar ve eklerinden oluşmaktadır. Yapılacak mübadele için İdari Şartname hazırlanmayacaktır. 6. Mübadele edilecek taşıtlar, onaylı katalogda, sözleşme tasarısında ve eklerinde belirtilen nitelik ve şartlarla temin edilecek ve bedeli (aradaki fiyat farkı) Türk Lirası olarak ödenecektir. 7. Mübadele edilecek taşıtlar için geçici ve kesin teminat alınmayacaktır. 8. Firmalardan fiyat teklifi alınarak, yapılacak fiyat görüşmelerine müteakip sözleşme imzalanacaktır. Firmalar Birim Fiyat Teklif Mektubunu hazırlayarak idareye teslim edeceklerdir. Kısmi teklif alınmayacaktır, araçların tamamına teklif verecektir. 9. Mübadele (EK-A çizelgede yer alan verilecek eski araç ve alınacak yeni araç bedellerinin ve aradaki fiyat farkının dikkate alınarak belirlenmesi) işlemlerini yürütecek komisyon eksiksiz toplanacaktır.Kararlar oy çokluğu ile alınacaktır.Fiyat görüşmelerinin yapılmasını ve sözleşmelerin imzalanmasını sağlamaya yönelik işlemler 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Doğrudan Temin Heyet Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Komisyonun aldığı karar, Harcama Yetkilisinin onayına sunulacaktır. Eksik olan Komisyon Üyeleri yedek olan üyelerden tamamlanacaktır. 10. Mübadele edilecek taşıtların bedeli (verilecek, alınacak taşıtların bedeli ve aradaki fiyat farkı), Türk Lirası olarak teklif edilecektir. 11. Taşıtların muayenesi EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak, EK-B’de yer alan onaylı katalog ve firma ile imzalanacak sözleşme hükümlerine göre alım heyeti tarafından yapılacaktır. 12. 172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. ile firmalar arasında yapılacak fiyat görüşmeleri sonucunda belirlenecek taşıtların bedeli Türk Lirası üzerinden sabit olacaktır.Firmalar ile sözleşme imzalanacak ve noter onayına gönderilmeyecektir. 13. Mübadele edilecek araçların istekliler tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler, alım heyeti ile koordine edilerek172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı. Karargah ve Kh.Tk.Komutanlığınca alınacaktır. 14. 172’nci Zh.Tug.K.lığı (Silopi) LYM Amirliğince, mübadele işlemi sonucu taşıtların envanter kayıtları düzenlenecektir. 15. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli ile sözleşme yapılacaktır. İstekli vermiş olduğu teklif bedeli üzerinden karar pulunu, sözleşme damga vergisini vb. vergi ve sigorta bedellerini yatıracak ve yatırdığına dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce komisyon başkanlığına teslim edecektir. ****************************************************************************************** ***************************************************************************************** 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI İHTİYACI OLAN 1 (BİR) ADET TAŞIT’IN MÜBADELESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta. 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI.(bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. ………………………………………... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi : 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI CİZRE /ŞIRNAK olup, Tel No : (486) 6171469 Faks No : (486) 6169169 Elektronik Posta Adresi (Varsa) : --- 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……………………………………………………………olup, Tel No : ………………………… Faks No : …………………………. Elektronik Posta Adresi (Varsa) : --- 2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka ; 4.1. Bu Sözleşmede yer alan; “Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları, “Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri, “İş”; Sözleşme konusu mübadele işi ile ilgili tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü, “İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, “Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İhtiyaç makamı tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu, “Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının ihtiyaç makamınca teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri, “Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri, “Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, “Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, “Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, “Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak ve verilecek araçlara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli, “Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına , yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, “Teknik Doküman”; Yüklenici firma ve ihtiyaç makamı tarafından onaylanan katalog ve eklerini, (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.) “İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi, “İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, “Muayene ve Kabul Raporu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, “Sosyal Güvenlik Kuruluşları”; Yerli ya da yabancı isteklilerin mevzuatlarına göre tabi oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını, “Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, “Yüklenici”; Üzerine mübadele yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, “Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, “Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, “Pilot Ortak”; Ortak girişim olarak teklif verilen ihalelerde ortak girişim beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve ortak girişimi temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi, “Teklif”; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi, “Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini, “Kabul”; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi, ifade eder. Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1. 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 16’ncı maddesinin 5’inci fıkrasına istinaden, 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞInın ihtiyacı olan EK-A listede cinsi, modeli ve özellikleri belirtilen 1 adet taşıtın 1 adet taşıt ile, EK-B’de yer alan Onaylı Katalog (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.) ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde mübadele edilmesi işidir. 5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek taşıtlar, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve onaylı katalog ve eklerinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli “Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış birim fiyat cetvelinde yer alan, yüklenici tarafından teklif edilen, verilecek eski taşıtlara ait birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan……………. TL (………………………………………………. TÜRK LİRASI) (KDV HARİÇ) (rakam ve yazıyla) ile alınacak yeni taşıtlara ait birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan ……………………… TL (…………………………………. TÜRK LİRASI) (KDV,ÖTV DAHİL)(rakam ve yazıyla) olmak üzere toplam …………………………… TL (………………………………. TÜRK LİRASI) (KDV,ÖTV DAHİL) (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar, fon, sigorta gibi masraflar yüklenici tarafından ödenmek üzere akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.” Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 7.1. Sözleşme bedeline ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dahildir.İhale ve sözleşmeye, taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait bütün vergi, resim ve harçlar ile ihale/sözleşme giderleri istekli/yükleniciye aittir.Yurt içinden satın alınacak bu malzeme için ithalatla ilgili her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar, fon, sigorta gibi masraflar yüklenici tarafından ödenecektir. 7.2. KDV alıcıya aittir. Satın alınacak malzemenin 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesine eklenen (f) fıkrası gereği, 12 Şubat 2009 tarih ve 27139 nu.lı Maliye Bakanlığınca yayınlanan 112 seri nu.lı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer almadığından Katma Değer Vergisi ödenecektir. 7.3 Satın alınacak taşıtlar; 4760 sayılı ÖTV Kanununa göre ÖTV’ye tabidir. Madde 8- Sözleşmenin Ekleri Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Alım dökümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. a) Sözleşme Tasarısı ve ekleri b) Onaylı Katalog (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.) c) Yazılı açıklamalar ç) Diğer evraklar Madde9- Sözleşmenin Süresi Sözleşme taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve yüklenici tarafından tüm yükümlülükler yerine getirilinceye kadar devam eder. Madde 10- Araçların Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı 10.1. Araçların Teslim Alınma Yeri Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan; a) Alınacak yeni taşıtlar, ihtiyaç makamınca yetkilendirilecek personel tarafından yüklenici firma tarafından 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI ŞHT.YB.M.GÜLOVA Kışlası Kh.Tk.K.lığı Araç Park Sahasından teslim alınacaktır. b) Verilecek eski taşıtlar; yüklenici tarafından ihtiyaç makamından teslim alınacaktır. 10.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 10.3. Teslim Şekli : EK-A çizelgede yer alan taşıtlar, teslim süresinde ve tek partide teslim edilecektir.Yüklenici alternatif teslim süresi teklif edebilecektir.İdare bu süreyi kabul edip etmemekte serbest olacaktır. 10.4. Yüklenicinin Teslimat Programı: Yüklenici firma tarafından, EK-A çizelgede yer alan alınacak taşıtlar ……....Aralık 2014 tarihinde teslim edilecektir.Erken teslim kabul edilebilecektir.Erken teslim halinde fiyat farkı ödenmeyecektir.Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan verilecek eski araçlar, yeni araçların alınmasını müteakip, yüklenici tarafından 20 (Yirmi) gün içerisinde ihtiyaç makamından teslim alınacaktır. Yukarıda verilen proje gerçekleştirme takviminin mücbir sebep halleri hariç herhangi bir diliminde gecikme olması halinde sözleşmenin 14’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gecikme cezası uygulanır. 10.5. Teslim Programında Değişiklik Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11- Ödeme yeri ve şartları 11.1. Ödeme Yeri : Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme EK-A çizelgede yer alan ihtiyaç sahibi birlik tarafından kantin gelirlerinden ödenecektir.Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödeme yapılacaktır. 11.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: a. İhtiyaç sahibi birlik/birim (172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI) tarafından yapılacak muayeneler sonunda taşıtların kabulünün yapılmasını müteakip, aşağıdaki belgeler tam ve eksiksiz olarak yüklenici tarafından 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞIna intikal ettirildiğinde, malın bedeli 172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞInca kantin gelirlerinden ödenecektir.Alınacak yeni taşıtın KDV’li fiyatından, verilecek eski aracın KDV’siz fiyatı düşülerek aradaki fark ödenecektir. b. Tahakkuka esas olacak belgeler şunlardır: (1) 1 asıl 2 suret fatura, (Fatura düzenlenirken ödemenin yapılacağı banka ve IBAN numarası belirtilecektir.) (2) 3 suret Taşınır Mal İşlem Belgesi , (3) 1 asıl 2 suret muayene muhtırası ve komisyon kararı, (4) Eski taşıtların KDV’sinin yüklenici tarfından ödendiğine dair alındı belgesi. c. Taşıtların erken teslim edilmesi halinde bedeli normal teslim tarihi beklenmeden ödenecektir. ç. Sözleşmede kararlaştırılan fiyat Türk Lirası cinsinden sabit olup, her ne şekilde olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir. Madde 12- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 13- Fiyat Farkı 13.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 13.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. Madde 14- Gecikme Cezası Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Ceza Ve fesih: 14.1. Taşıtların sözleşmede tespit edilen teslim süresine göre (Mücbir sebep halleri hariç) gecikme ile teslim ettiği takdirde her geçen gün için gecikme konusu olan taşıtların bedelinin %0,1 (bindebir)’i nisbetinde bir gecikme cezası ödeyecektir.Ancak cezalı süre azami 15 (Onbeş) gün uygulanacaktır.Cezalı süre 15 (Onbeş) günü geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi feshetmekte veya cezalı süreyi uygun göreceği kadar uzatmakta serbesttir. Gecikme cezası, ihtara hacet kalmaksızın 15 (Onbeş) gün içinde firma tarafından ilgili birliğin/birimin (172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI) kantinine defaten ve nakden yatırılır veya yüklenicinin ilk istihkakından alıkonulur.Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme tutarını aşamaz.Gecikme ihtarına rağmen aynı durum halen devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 14.2. Gecikme mücbir sebeplere dayandığı ve bu sebeple verilen cezasız süre toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi tasfiye etmekte veya yeni süre tanımakta serbesttir. 14.3. Ceza tutarı yalnız teslim edilemeyen araç bedeli üzerinden, KDV dahil edilmeksizin hesaplanacaktır. Madde 15- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 15.1. Mücbir Sebepler: İdare;Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. a) Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, b) İmalatın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi, c) Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi, ç) Harp ve abluka hali olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum, bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.) d) Türk resmi makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmi makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi, e) Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, ham madde temin edilen ülkeler için de geçerlidir, f) İdarenin sebebiyet verdiği veya uygun gördüğü haller, g) T.C. Devletine karşı konulan ambargo nedeniyle yüklenicinin malzeme ithalinde bulunamaması, ğ) Kamu düzenini bozmaya yönelik, toplumsal olay olması 15.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır. 15.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir. 15.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir. 15.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla; (a) İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise, (b) İdarenin bu sözleşmede ve Şartnamede sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise, (c) Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise, (ç) Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, (d) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir.Süre uzatımı verilmesi halinde, Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (On) gün içinde idareye bildirir. Madde 16- Sözleşmenin Devir Şartları 16.1. Devire İlişkin Şartlar: Sözleşmenin devri hiçbir şekilde mümkün değildir. 16.2. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir. Madde 17- Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözleşme imzalandıktan sonra, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, ( sözleşme hükümlerinde değişiklik karşılıklı (idare-yüklenici) yazışmalarla yapılabilecektir.)aşağıda belirtilen hususlarda ; (a) Mübadele kapsamında taşıtların tesli yeri,. (b) Mübadele kapsamında taşıtların (verilecek ve alınacak taşıtların) teslim süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları, (c) 4353 sayılı Kanuna uygun olarak, sözleşmenin uygulanması sırasında gerek ihtiyaç makamı gerekse yüklenici tarafından sözleşmeye konu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirmeler veya teknik olarak sözleşme ve eklerinde revizyon yapılması ve bu revizyonun sözleşmeye yansıtılması ihtiyacı olması halinde; sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: Madde 18- Yüklenicinin Yükümlülükleri 18.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve alım dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. d) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak. e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. f) Sözleşmenin, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16’ncı maddesi hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 18.2. Güvenlik Önlemleri Yüklenici; (a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı, (b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı, (c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı, (ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder. 18.3.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları 18.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır. 18.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. 18.3.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 18.4. Malların Taşınması 18.4.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dahildir. 18.4.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır. 18.4.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. 18.5. Erişim Yolları Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18.6. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma 18.6.1.Yüklenici taşıma sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır. 18.6.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır. 18.6.3. Yüklenici, boşaltma sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır. 18.7. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır. Madde 19- Yeni Model ve Dokümantasyonu Yüklenici, bu sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkanının mevcut olması halinde mevcut onaylı kataloğa uygun olması ve bu değişikliğin fiyat farkı veya ek bir maliyet talebi doğurmaması kaydıyla, İdare, Yükleniciden malın yeni tasarlanan veya üretilen modeline uygun olarak değiştirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici süre uzatımı talep etmeksizin İdarenin isteğini en kısa sürede yerine getirmekle mükelleftir. Malın yeni modeline uygun olarak niteliğine göre her ay güncelleştirilmiş aşağıdaki dokümanlarını İdareye verecektir. 1. Parçalarının çalışma prensipleri, 2. Sistemin değişen parçalarına ait bakım talimatları, 3. Sisteme ait yeni bakım prosedürleri, 4. Yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgileri, 5. Değişiklikleri gösteren veya içeren el kitapları, Yüklenici, bu dokümanları iki (2) adet orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyası ile birlikte İdareye teslim edecektir. Madde 20- Ambalajlama 20.1. Mübadele kapsamında teslim alınacak yeni araçlar Yüklenici tarafından; teslim yerine kadar sağlam bir şekilde ve mevcut hava şartlarına, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya, her türlü hasar, korozyona ve deformasyona karşı koruma önlemleri alınmış olarak sevk edilecektir. 20.2. Nakliyat esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar, ve ziyanın giderilmesi yükleniciye ait olacaktır.Ayrıca yangın, kaza vb. karşı sigorta işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 20.3. Teslim alınacak araçların gereken şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır. Madde 21- Reklam Yasağı Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 22- Mevzuata Uygunluk Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere, a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge , tebliğ ve diğer ilgili mevzuata, b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir . Madde 23- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 23.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır. 23.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 23.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir. Madde 24- Sigorta Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir. Madde 25- İdarenin Yükümlülükleri 25.1. İzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. Madde 26- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Madde 27- Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil temsilci atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır. Madde 28 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Denetim,muayene ve kabul işlemleri alım heyeti tarafından yapılacaktır. 28.1. Muayeneler alım heyeti tarafından, sözleşme ve EK-B’de yer alan onaylı katalog dökümanına göre (Onaylı katalog EK-A çizelgede belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilecektir.) yapılacaktır.Yüklenici tarafından, taşıtların muayene yerinde (İlgili firma park sahasında) teslime hazır olduğunun, yazılı olarak, ihtiyaç sahibi birliğe/birime (172’nci Zh.Tug.K.Yrd.lığına) bildirildiği tarihten itibaren, 3 (üç) gün içinde taşıtın muayene işlemleri başlatılır. 28.2. Muayenede geçen süreler teslim süresinden (cezalı ve cezasız süreler dahil) sayılmayacaktır. Muayenede geçen süre Yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ve muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 28.3 Muayene sonunda reddedilen malzeme için yüklenici, kendisine veya yetkili temsilcisine tebligat yapıldıktan sonra 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilir. Bunun üzerine ihtiyaç sahibi birlik/birim (172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI) tarafından 2’nci Muayene Heyeti teşkil edilir.İtiraz muayene heyeti her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere muayene yapar.Bu heyetin vereceği rapor taraflar için kat’i olup, olayın mahkemeye intikal etmesi halinde taraflar bu rapora bağlı kalmayı kabul ve taahhüt ederler. 28.4. Reddedilen malzeme, her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile son teslim tarihine kadar (cezasız teslim süresi içinde) veya 10 (on) günlük cezalı süre içinde onarılır veya yenisi ile değiştirilir. Yüklenicinin bu süre içindeki talebi ile yeniden muayene yapılır.10 (on) günlük cezalı sürenin başlangıcı bu konudaki yazının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.Muayeneye sevk edilen araçlarda, muayene komisyonunca uygun bulunanların kabulü yapılacak, niteliklerine uygun bulunmayan araçlar eksikliklerin giderilmesi için firmaya iade edilecektir. 28.5. Yüklenici ve kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde, muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. 28.6. Muayenelerde; muayene komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerde istifade için, malzemeye ait fabrika test sonuçlarını gösterir rapor, muayene komisyonunca talep edilmesi halinde, Yüklenici tarafından komisyona sunulacaktır. Denetim ve muayenesi uzun süreyi kapsayan, test cihazı temininde güçlük çekilen veya muayenede test edilemeyen hususlar hakkında Yüklenici tarafından verilecek olan taahhütname/belgeler kabule esas sayılacaktır. 28.7. Teslim yeri ve/veya fabrika tesislerinde muayene için gerekli her türlü ortam, şart ve imkanlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 28.8. Muayene sırasında dizayn, imalat, montaj ve işçilik hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hatalardan Yüklenici sorumludur. 28.9. Muayene edilecek malzeme; önce muayene yapılacak yerde taşınır mal sorumlusuna geçici teslim tesellüm belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır. 28.10. Muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ve muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel firma tarafından karşılanacaktır. Madde 29- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi 29.1. Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Araçlar Sözleşme ve ekinde yer alan onaylı katalog ve eklerine uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, onaylı katalog ve eklerinde belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu malların oranını ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve onaylı katalog ve ekleri çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 29.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların gerekli özellikleri taşımaması ya da onaylı katalog ve eklerine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 29.3. İhtiyaç sahibi birlik/birim (172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI), kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. 29.4. İhtiyaç sahibi birlik/birim (172’NCİ ZH.TUG.K.YRD.LIĞI), Komisyonun kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Madde 30- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. Madde 31- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu 31.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme, onaylı katalog ve eklerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 31.2. Yüklenici, teknik belgelerin, teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 7 (yedi) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. Madde 32- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 32.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin 14’üncü maddede belirtilen hükümler uygulanır. 32.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokumandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. Madde 33- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 34- Garanti ve Bakım, Onarım 34.1. Mübadele kapsamında alınan yeni araçlar, her türlü işçilik ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süreyle sınırsız kilometre ile garanti edilecektir. Garanti müddeti istenenden fazla verilebilecektir. 34.1.1. Garanti süresi boyunca kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arıza, masraf Yükleniciye ait olmak üzere giderilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti kapsamında giderilen arızalar için işçilik ücreti talep edilmeyecektir.Araç Yükleniciye teslim edildikten sonra, arızada geçen süre 15 (onbeş) günü geçmeyecektir.15 (onbeş) gün içerisinde arızası giderilemeyen araç için, hizmetin aksamaması maksadıyla, Yüklenici firma tarafından ihtiyaç makamına geçici olarak muadili araç verilecektir.İhtiyaç makamına (kullanıcı makama) muadil araç verildikten sonra arızanın 15 (onbeş) gün içerisinde giderilememesi durumunda arızalı aracın yerine yenisi verilecektir.Arızada geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.Onarıldığı halde arızası devam eden araçların yerine, durumun ihtiyaç makamınca Yüklenici firmaya bildirildiği tarihten itibaren, 20 (yirmi) gün içerisinde yenisi verilecektir.Bu işlemlerden dolayı Yüklenici her hangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Yükleniciye tebligat PTT ile ve Yüklenicinin sözleşmede göstereceği adrese yapılacaktır.Yüklenici, garanti kapsamındaki yükümlülüğünü ön görülen sürelerden (Mücbir sebep halleri hariç) gecikmeli olarak yerine getirdiği takdirde, geciken her geçen gün için gecikme konusu olan araçların bedelinin %0,1 (binde bir)’i nispetinde bir gecikme cezası ödeyecektir.Ceza ile ilgili işlemler 14’üncü maddede belirtildiği gibi uygulanacaktır. 34.1.2. Garanti süresinin başlangıcı kabul tarihidir.Bu tarih Muayene Komisyonunca garanti belgesine işlenecektir.Firmanın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13’üncü ve 31’inci maddesi uyarınca yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun garanti belgesi ilgili Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. 34.1.3. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü arıza ve aksaklıkların giderilmesi için, ihtiyaç makamı ile yüklenici koordinede bulunacaktır.Garanti şartlarının yerine getirilmemesi halinde durum idareye bildirilecektir. 34.1.4. Firma tarafından araçlarla beraber verilecek kullanım kılavuzlarında gösterilen periyotlarda araç bakımları garanti süresince ücretsiz olarak Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır.Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sonucu doğan idare zararının yükleniciden hükmen tahsili yoluna gidilecektir. 34.1.5. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 34.1.6. Yüklenici garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10 yıl süreyle savaşta ve barışta, ücreti karşılığında teknik hizmet, danışmanlık, servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir. 34.1.7. Garanti süresi içerisinde dizayn, imalat, malzeme ve montaj hatasından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklar Yüklenici firma tarafından giderilecektir. 34.2. Garanti Süresi Sonrası Bakım ,Onarım ve Yedek Parça Temini Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. Madde 35- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 35.1. Düzeltme İhbarı Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şatname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İdarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine belirli bir süre verilir.Bu süre, ivedi durumlar dışında uyarı yazısının Yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere 5(beş) günden aşağı olamaz.Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez. 35.2. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: (a) Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin 5 (beş) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunun 25’inci maddesi ve Sözleşme Tasarısının18’inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih Yüklenicinin, alım sürecinde alım dökümanına göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; (a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alım yapılması için yeterli sürenin bulunmaması, (b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, (c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 35.4. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.5. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.6. Fesih Tarihinin Belirlenmesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 35.7. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler 35.7.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 35.7.2. İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. 35.7.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 35.7.4. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 35.7.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 35.8. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi 35.8.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. 35.8.2. İdare; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. Madde 36- Yüklenicinin İflası Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır. Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü 37.1. Uyuşmazlıkların hallinde sıra ile; önce akdedilecek sözleşme, sonra onun eki olan onaylı katalog, teklif mektubu, varsa prospektüs, şema v.s. gibi belgeler esas alınacak, bunların kapsamadığı hallerde genel hükümlere başvurulacaktır. 37.2. Taraflar arasında yapılacak akdin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler (mutabakat) yolu ile halledilmeye çalışılacak, halledilmeyen bütün uyuşmazlıklara ise icra daireleri ve T.C.CİZRE/ŞIRNAK Mahkemeleri bakmaya yetkili olacaktır. Madde 38- Kodlandırma 38.1. Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, kodlandırma hükümleri ve MSY.: 310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, NATO STANAG 4177 gereğince kendi ülkesinin kodlandırma makamları ve MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu ile temasa geçip kodlandırma için gerekli bilgi ve belgelerin Kodlandırma Bürosuna verilmesi ile malın teslim tarihine kadar kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. 38.2. Zorunlu haller ve Milli Kodlandırma Bürosundaki iş yoğunluğu sebebiyle muayene süresince kodlandırılması mümkün olmayan malzeme için, Türk Milli Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve “Gerekli bilgi ve belgelerin alınıp, kodlandırma işlemini başlatıldığını” belirten yazının ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde, müteahhit kodlandırma ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. 38.3. Tedarik edilecek malzemenin Milli Stok Numarası mevcutsa, bu stok numarasını istekli teklifinde belirtecek ve stok numarası ile ilgili kodlandırma bilgileri istekli tarafından muayene aşamasında komisyona verilecektir. Madde 39- Diğer Hususlar 39.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir.İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.İstekli EK-A çizelgede yer alan (verilecek ve alınacak) taşıtların tümüne teklif verecektir. 39.2. Alıcı makam teklifin tamamını veya bir kısmını red etmekte, malı alıp almamakta veya bir kısmını almakta, alımı veya sözleşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir.Firma bu nedenle herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağını komisyona teklifi ile birlikte, yazılı olarak taahhüt edecektir. 39.3. Yüklenici firma tarafından alınacak yeni araçlar ile birlikte 1’er adet garanti belgesi ile kullanma, bakım ve yedek parça kataloğu (basılı veya cd ortamında) muayene aşamasında, muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir. 39.4. Araçlar, 2014 veya daha üst model ve hiç kullanılmamış (performans testleri hariç) olacaktır. 39.5. 172nci Zh.Tug.K.Yrd.lığı Kh.Tk.lığınca mübadele sonucu Ford Transit Marka, 285650 plakalı 1999 model minibüs verilecek ve yerine mübadel kapsamında Ford Transit Marka klimalı minübüs (16+1 ) alınacaktır. Madde 40- Yürürlük Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm taahhütlerin yerine getirilmesine kadar yürürlükte kalır. Madde 41- İmza Bu sözleşme 41 (kırkbir) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..../11/2014 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse 1 nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir. |
|||||||||
|
|||||||||
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)