TCDD

ÇANKIRI

MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

İRTİBAT ÇUBUĞU

2014

 

 

 

 

 

Cengiz KÜTÜK Kerem Ziya ESEN Bekir DOĞAN

İmalat Grp Müd.V. A.K.K Grp Müd.V. Makine Müh.

 

 

 

 

Abdulvahap İNANÇ

Fabrika Müdürü V.

0.0.0.0. KAPSAM

 

Bu teknik şartname, TCDD İşletmesinin Çankırı Makas Fabrikasında makas üretiminde kullanılması amacıyla satın alacağı İrtibat Çubuğu malzemesinin cinsini, miktarını, teslimat tarihini, teslimat yerlerini, teknik özelliklerini, kabul koşullarını ve genel koşullarını kapsar.

 

1.0.0.0. CİNS VE MİKTAR

 

Teknik şartnameye ve ekli teknik resime uygun üretilmiş 90 Adet İrtibat Çubuğu satın alınacaktır.

 

2.0.0.0. TESLİMAT TARİHLERİ

 

Teslimat 2 Parti halinde gerçekleşecektir. 1. Parti (45 Adet) Teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde; 2. Parti (kalan 45 adet) ise sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde yapılacaktır.

 

3.0.0.0. TESLİMAT YERİ

 

90 Adet İrtibat Çubuğu, Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğüne yüklenici tarafından teslim edilecektir.

 

4.0.0.0. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

4.0.0.1. İrtibat Çubuğu tek parça ve kaynaksız olarak ekli teknik resimlere uygun üretilmiş olacaktır.

 

4.0.0.2. Kesilen malzemeler kesim işlemi bittikten sonra kesimden kaynaklanan yüzey pürüzlülüğünü gidermek için taşlanacaktır.

 

4.0.0.3. Malzemelerin tüm yüzeyleri düzgün ve çapaksız olacaktır.

 

4.0.0.4. Kesilen malzemeler, EK’ de sunulan teknik resimlerde belirtilen tolerans sınırlarını aşmayacaktır.

 

4.1.0.0. MEKANİK ÖZELLİKLER

 

4.1.0.1. İrtibat Çubuğu malzemesi St52 Sac dan kesilecektir.

 

4.1.0.2 Malzemeler ERDEMİR KALİTE BELGESİ’ ne sahip olacaklardır.

 

5.0.0.0. NUMUNE MALZEME

 

5.0.0.1. İrtibat Çubuğu malzemesinin üretim süreci esnasında geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesi amacıyla yüklenici seri üretime başlamadan önce yukarıda adı geçen her bir kalem için 1 adet numune malzeme üretecek ve Çankırı Makas Fabrikası personeli tarafından kontrol edilecektir. Numune ÇAMAF personelleri tarafından uygun bulunursa üretici firma seri üretime geçecektir.

 

6.0.0.0 ARA DENETİMLER

 

6.0.0.1. ÇAMAF yükleniciye haber vermeksizin belirli aşamalarda ve aralıklarda ara denetimlerde bulunabilecektir. Ara denetimlerde malzemelerin üretiminde kullanılan sacların özelliklerine bakılacaktır.

 

6.0.0.2. Yapılan ara denetimler sırasında tespit edilen olumlu ve olumsuz hususlar, yüklenicinin veya vekilinin ve ilgili teknik personelinin imzalarını da içerecek şekilde rapor haline getirilecektir. Yüklenicinin bu raporu imzadan imtina etmesi halinde bu husus raporda belirtilecektir.

 

6.0.0.3. Ara denetimler sonucunda hazırlanan raporların olumlu veya olumsuz olması malzemelerin kabulü veya reddi anlamını taşımamakla birlikte muayene ve kabul aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınacaktır.

 

6.0.0.4. Yapılan ara denetimler sonucunda malzemelerin teknik şartnameye uygun üretilmediğinin tespit edilmesi halinde hazırlanan rapor yükleniciye bildirilecektir. Bu olumsuzlukların ÇAMAF’ ın uyarısına rağmen düzeltilmemesi ve kalitenin arttırılmaması halinde; ÇAMAF, teslim aşamasında muayeneye tabi tutmaksızın kusurlu malzemeleri reddetme hakkına sahiptir.

 

7.0.0.0. KABULE ESAS KONTROLLER

 

7.0.0.1. Yüklenici partiler halinde sunulan İrtibat Çubuğu malzemelerini muayene ve kabul işlemlerine başlamak için ÇAMAF ’a yazılı olarak müracaatta bulunacaktır.

 

7.0.0.2. ÇAMAF ca başvurunun alınmasını müteakip en fazla (10) gün içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatacaktır.

 

7.0.0.3. Muayene ve kabul işlemleri teslimat yerlerinde numune alınarak yapılacaktır.

 

7.0.0.4. Yüklenici, kabule sunulan malzemenin tamamının teknik şartnameye uygun incelenmesinin ve muayenesinin yapılabilmesi için gerekli her türlü kolaylaştırıcı tedbirleri alacaktır.

 

7.0.0.5. Teslim süresi içinde teslim yerine getirilen İrtibat Çubuklarının muayeneleri uygun çıkmaz ise bu süre içinde yüklenici bu malzemeleri alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar kabul edilerek muayeneleri yaptırılacaktır.

 

7.1.0.0 Fİzİksel MUAYENE

 

 

7.1.0.1. İrtibat Çubuğu malzemesi 4.0.0.0. maddesinde belirtilen fiziksel özellikleri taşıyacaktır.

 

7.1.0.2. İrtibat Çubuğu malzemesi Ek de verilen teknik resme gösterilen boyut ve toleranslar dahilinde üretilmiş olacaktır.

 

 

7.2.0.0. MUAYENE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İlk muayenesi için seçilen numuneler üzerinde yapılan muayene sonuçlarının teknik şartnamede istenen özellikleri sağlanmadığı tespit edilir veya tereddüde düşülür ise ÇAMAF’ a teslim edilen malzemeler içinden seçilen irtibat çubukları üzerinde ikinci kez muayene yapılacaktır. İkinci muayene de olumsuz sonuç elde edildiği takdirde o parti red edilecektir. Bu ikinci muayenede sonuç olumlu olur ise üçüncü defa numune alınarak muayene yapılacak ve bu üçüncü muayenenin sonuçları kabule esas olacaktır.

 

7.3.0.0. YÜKLENİCİNİN İTİRAZI

 

7.3.1.0. FİZİKSEL MUAYENE İTİRAZI

 

7.3.1.1. Yüklenici, fiziksel muayene sonucunda verilen red raporuna sözleşme hükümlerine göre itiraz ederek ikinci bir muayene talebinde bulunabilir. İlk fiziksel muayenede numuneler ve gerek görüldüğü takdirde yeni alınacak numuneler, ÇAMAF” ın ilk muayenede bulunmamış kişilerden kuracağı yeni kabul komisyonu tarafından ikinci kez muayeneye tabi tutulacaktır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olup muayene ve kabule esas olacaktır.

 

 

8.0.0.0. GENEL KOŞULLAR

8.1.0.0. AMBALAJLAMA

 

8.1.0.1. İrtibat Çubuğu malzemelerin ambalajı, her türlü taşımacılığa uygun, nakliye sırasında dağılmayacak, bozulmayacak, malzemeyi her türlü dış etkiden koruyabilecek nitelikte ahşap kutularda veya ahşap paletlerde olacaktır.

 

8.1.0.2. Her kutu veya palet üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

Üreticinin adı veya markası

Parti numarası

Malzemenin adı

 

Malzeme sayısı

8.2.0.0. GARANTİ

8.2.0.1. Yüklenici tarafından teslim edilen malzemeler tesellüm tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl süre ile garanti edecektir.

Ne ÇAMAF elamanlarının kabul sırasında vermiş oldukları müspet raporlar ne de kabul sırasındaki testlerin müspet sonuç vermiş olması yükleniciyi sorumluluktan hiçbir şekilde kurtarmaz.

 

8.2.0.2. Garanti süresi içinde üretim ve malzeme hatası nedeniyle bozulan malzemelerin yerine yüklenici tarafından yenileri en geç 60 gün içerisinde ve yapılan masrafların tamamı kendisine ait olmak üzere malzeme teslim yerine teslim edilecektir.

 

8.3.0.0. EKLER

Ek.1. İrtibat Çubuğu Teknik Resmi

 

 

 

SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ - Doğrudan Temin .../.../2014

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU :90 Adet İrtibat Çubuğunun Teknik Şartnameye Göre Alınması

SÖZLEŞME NO :D_2014-05

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……………………..……………………………….. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.1.İdarenin adresi : Abdülhalik Renda Mah. Ankara Yolu 3. Km/ÇANKIRI

Tel No : 0 376 213 02 31 / 373-393

Faks No : 0 376 213 02 28-29

E- Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com

Vergi Dairesi : Kızılbey

Vergi No : 2940034188

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi : …………………………….

Tel No : ……………………………..

Fax No : …………………………….

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3. Sözleşmenin Konusu:

3.1. İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 90 Adet İrtibat Çubuğunun Teknik Şartnameye göre alımının bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

3.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun ve varsa teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

3.3. Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Madde 4. Sözleşmenin Ekleri:

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması; Teknik şartname, Yazılı açıklamalar, Sözleşme tasarısı, İhtiyaç listesidir. Yukarıdaki belgelerin zeyil nameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 5. Sözleşmenin Türü ve Bedeli:

Bu sözleşmenin toplam bedeli: …………………………………………………….. TL+KDV

Madde 6. Malın Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı:

6.1. Teslim Yeri : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası

6.2. İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

6.3. Teslim Şekli : İki Parti

6.4. Teslim Süresi : İlk parti 15 gün içinde(sözleşme imza tarihinden itibaren)

İkinci parti 30 gün içinde(sözleşme imza tarihinden itibaren)

6.5 Tolerans :--

Madde 7. Ödeme Yeri ve Şartları:

7.1. Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme TCDD İşletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğünce, bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, malzemenin muayene ve kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren (SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge ile birlikte) Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde ödeme yapılır.

7.2. Bu iş için avans ve fiyat farkı ödenmeyecektir.

Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 8. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler:

8.1. Sözleşme bedeline; taşıma, boşaltma, vergi, resim ve harç giderleri dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 9. Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:

Malzemenin teslim yerine getirilmesi/İşin yapılmasına kadar nakliyesi, bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi vb evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi, ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları yükleniciye aittir.

Madde 10. Gecikme Cezası:

İdare tarafından sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden ‰1 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu gecikme ihtarın yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği taktirde idare sözleşmeyi feshedecektir.

Madde 11. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:

11.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla Doğal afetler, Kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmî veya genel seferberlik ilânı ve Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

11.2. 11.1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatım isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

11.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun yükleniciye bildirildiği durumda Yüklenici uzatılan süre içinde teslimatı gerçekleştirir.

Madde 12. Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar:

12.1. Teknik Şartnamedeki hususlar uygulanacaktır.

Madde 13. Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk:

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 14. Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; malın montaj veya teslim yeri ile malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 15. Sözleşmenin Feshi:

4735 sayılı kanunun 3. bölümü geçeridir.

Madde 16. Anlaşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ÇANKIRI Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 17. Diğer Hususlar:

Bu sözleşme metninde bulunmayan diğer hallerde 4734 ve 4735 sayılı Kanunların ilgili hükümleri geçerlidir.

Madde 18. Yürürlük:

Bu sözleşme, taraflarca imzasını müteakip yürürlüğe girer.

Madde 19. İmza:

Bu sözleşme 19 (on dokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………........ tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır.

Damga vergisi ‰ 9,48 oranında sözleşme bedeli üzerinden kesilecektir.

Malzemelere ait 1 yıllık; garanti belgesi veya sözleşeme bedeli üzerinden %3 garanti teminatı verilecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

TCDD İşletmesi

Çankırı Makas Fabrikası

Müdürlüğü

 

 

Malzemenin Cinsi- Özellikleri	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
İrtibat Çubuğu	90 Adet

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

İhale kayıt numarası^* :D_2014/05

 

 

 

 

 

Hizmetin Cinsi- Özellikleri	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam
İrtibat Çubuğu	90 Adet
TOPLAM

 

 

 

Ad SOYAD/Firma Kaşe1

İmza

 

1-İhaleyi alan firma % 3 oranında garanti teminatı yatıracaktır.

2- Yüklenici firmanın hakedişi üzerinden ‰ 9,48 damga vergisi kesilecektir.

3- Alım işine ait dokümanlar tarafınızca incelenmiş, okunmuş ve aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

4- Teklifle birlikte teknik şartnamede istenilen yetki – yeterlilik belgeleri de sunulacaktır.

5- Teklifin son teslim tarihi ve saati: 24/02/2014 14:30

 

 

TEL : 0376 213 02 31

DAHİLİ : 373 - 393

FAKS : 0376 213 02 28 - 29

 

 

 

 

 

 

1-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

 

 

 

KALINLIK=50

Tolerans : +1

Manı

Nr.

tsim

Adet Ölçü Malzeme rtsmr-

DİN 7168 e göre

Boyut/ar-

ve açılar ——

Çizen

Kuntr,

Duran KARAKOYUN

Kerem Ziya ESEN

Koksal YAYLA

TCDD ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI

_mmmiBu_

Aracın

tipi

ıjüL.

1/9-30D-BASİT MAKAS İÇİN İRTİBAT ÇUBUĞU 11/05/2012 TARİHLİ ŞABLONLU KESİM RESİMİ}