2012/161518 - 30.000 Kg. Uht İçme Sütü (1/1) Alımı

30.000 KG. UHT İÇME SÜTÜ (1/1) ALIMI
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı Ge nel K ur ma y B a şka nlığ ı B a ğ lıla rı Ve M üst eşa rlık 5 K o md . a la y K.
30.000 KG. UHT İÇME SÜTÜ (1/1) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/161518
1-İda re nin
a) Adresi : 5'inci Komando Alay Komutanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığı
17760 Gökçeada/Çanakkale
b) Telefon ve faks numarası : 2868874053 - 2868874106
c) Elektronik Posta Adresi : beskomando17@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5'inci Komd.A.K.Lığı Tşn.Tük.115 Mal.Say.Lığı (Yiyecek) Depoları /Gökçeada-Çanakkale
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip İdare Tarafından Yüklenicinin Kendisine Veya Tebligat İçin Gösterdiği Adrese Yapılacak İşe Başlama Talimatının Tebliğinden İtibaren Mal Teslim Edilecek/İşe Başlanacaktır. İşe Başlama Talimatı Sözleşmenin İmzalanması Sırasında, Sözleşme İle Birlikte Yazılı Olarak İhale Komisyon Başkanlığınca Yapılacak Ve Sözleşme Dosyası İle Birlikte Dağıtılacaktır. 10.3.2. İşin Süresi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Takvim Günüdür. (İşin Süresi İlgili Kalem Mal İçin Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.) 10.3.2.1. Uht İçme Süt 30.000 Kg. (1/1) 1?İnci Taksit : İşe Başlama Talimatının Tebliğinden İtibaren 1-10 Gün İçinde (10.000 Kg.) 2?Nci Taksit :
01-10 Mart 2013 (10.000 Kg.) 3?Üncü Taksit : 01-10 Haziran 2013 (10.000kg.) * Belirtilen Tarihlerden Önce İlgili Mal Kalemi İçin İşe Başlanmayacaktır. Teslim Yeri Mal Saymanlığınca Bu Şartnamenin Tebligatla İlgili Hükümleri Doğrultusunda Bu Tarihlerden Gerekli Süre Öncesinden Tebligat Yapılabilecektir. ** İşin Süresi İlgili İş Kalemine İlişkin Öngörülen İlk Teslimat Tarihinden İtibaren Mal Teslimatı Yapılabilecek Periyodu Nitelemektedir. Ancak Sözleşme Verilen Tarihlerden Sonra Yürürlüğe Girdiği Takdirde, İlgili Mal Kalemi İçin İşe (Mal Teslimatına) Sözleşmenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Başlanacak, İşin Süresi De Bu Tarihten İtibaren Hesaplanacaktır. 10.3.3.Yüklenicinin Teslim Programı: 10.3.3.1. Sözleşme Tasarısının 10.3.2.1. Maddesinde Belirtilen Taksit Ve Miktarda Tşn.Tük.Mlz.-115 Mal Saymanlığı Deposuna Kadar Taşıma, Tahmil, Tahliye, Depoda İstifleme Ve Buna Benzer Bütün Giderler Yükleniciye Ait Olmak Üzere Defaten Teslim Edilecektir. Teslimatlar Yüklenici Veya Kanuni Temsilcisi Tarafından Yapılacaktır. 10.3.3.2. Mücbir Sebep Halleri Dışında, Yüklenicinin Herhangi Bir Sebeple İdareye Yapacağı Yazılı Veya Sözlü Müracaatlar Teslim Süresini Durdurmayacak Ve Yüklenici Bu Konuda Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamayacaktır. 10.3.4. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil Ve Şartları: 10.3.4.1. Taahhüt Konusu Mallar, Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesini Müteakip
Sözleşme Tasarısının 10.3.2.1. Maddesinde Belirtilen Taksit Ve Miktarda Tşn.Tük.Mlz.-115 Mal Saymanlığı Depolarına Taksit Teslim Sürelerine Uygun Olarak Defaten Teslim Edilecektir.
10.3.4.2. Taahhüt Edilen Malın Son Teslim Günü Tatil Gününe Tesadüf Ettiği Takdirde Teslimat, Tatili Müteakip İlk İş Gününde Yapılacaktır. Son Teslim Günü Tatil Gününe Rastlayan Teslimatlar, Tatil Gününü Takip Eden İlk İş Gününde Yapılmaz İse Sözleşme Tasarısının 34?Üncü Maddesi Hükümleri Uygulanır. Teslimatlar İş Günü Ve İş Saatlerinde Yapılır. 10.3.4.3. İdarenin Talebi Söz Konusu Olduğunda Yüklenicinin De Yazılı Rızası Alınmak Kaydıyla Taksitler Teslim Süresinden Önce Veya Sonra Toptan Bir Defada, Taksitler Birleştirilerek Veya Ayrı Ayrı Taksitler Halinde Alınabilir. Bu Durumda Malın Bedeli Kat?İ Kabulü Müteakip Ödenir. 10.3.4.4. Yüklenicinin Yazılı Talebi Söz Konusu Olduğunda, İdarenin De Uygun Görmesi Halinde Taksitler Teslim Süresinden Önce Veya Sonra Toptan Bir Defada, Taksitler Birleştirilerek Veya Ayrı Ayrı Taksitler Halinde Alınabilir. Bu Durumda Malın Bedeli Kat?İ Kabulü Müteakip Ödenir. 10.3.4.5. Taksitler Malların Cari/Sari Yıl İçinde Alınması Durumuna Dikkat Edilmek Suretiyle En Fazla Son Taksit Teslim Tarihine Kadar
Ertelenebilir. 10.3.4.6. Toptan Veya Taksitler Halinde Teslim Edilen Mal Kat?İ Kabülü Yapılıncaya Kadar Geçen Süre İçerisinde (Red Edilme Hali Dışında) Geri Verilmeyecektir. 10.3.4.7. Teslim Süresine Muayenede Geçen Süreler Dahil Değildir. Muayenede Geçen Süre; Yüklenicinin Malı İhale Dökümanına Uygun Şekilde İlgili Birliğe Teslim Ettiği Tarihi Takip Eden Günden Başlayarak, Muayene Raporunun Yükleniciye Tebliğ Tarihine (Dahil) Kadar Devam Eden Süredir. 10.3.4.8. Teslim Süresi İçinde Getirilen Malların Muayeneleri Sonucunda Uygun Olmadığı Tespit Edildiğinde, Yüklenici Bu Süre İçinde Malını Alıp Yenisini Getirmekte Veya İtiraz Muayenesi İstemekte Serbesttir. İşin Süresi İçinde Uygun Çıkmayan Mallar Yerine Sadece Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yeniden Getirilen Malların Muayenesi Yapılır.
10.3.4.9. Yüklenici, Sözleşmeye Uygun Olarak Taahhüdünü
Süresinde Yerine Getiremediği Takdirde; Sözleşme Tasarısının
34?Üncü Maddesine Göre Çekilecek İhtarlı Sürede Sadece 1 (Bir) Defa Mal Getirme Hakkına Sahiptir. İhtarlı Sürede Teslim Edilecek Mallar Teslim Yeri Birlik Tarafından İhtarın Tebliğinden Önce Teslim Alınmaz. 10.3.4.10. Uygun Çıkmayan Malların Yerine Yeniden Getirilen Malların Muayene Sonucunun Da Olumsuz Çıkması Durumunda Yüklenici İdarenin Deposundaki Malın Tamamını 5 (Beş) Gün İçerisinde Geri Almak Zorundadır. Bu Müddet İçerisinde Mal Alınmaz İse Yükleniciye Geçecek Her Gün İçin Sözleşme Bedelinin % 0,1 (Binde Bir) Nispetinde Para Cezası Verilir. Ancak Cezalı Müddet Hiçbir Şekilde 10 (On) Günü Geçemez. Geçtiği Takdirde Teslim Yerindeki Muhakemat Müdürlüğü Vasıtası İle Gerekli Yasal İşlemler Başlatılır. Yüklenici Geri Almadığı Mallara İlişkin Olarak İdareden Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz. Geçen Süre İçerisindeki Malın Miktarının Eksilmesi Veya Evsafını Kaybetmesinden Ya Da Evsafını Kaybetmesi Sonucu Muhafazasına İmkan Kalmadığının Fiziki Muayeneyi Yapan Muayene Ve Kabul Komisyonunca Belgelenmesi Kaydıyla İmha Edilmesinden Dolayı Alıcı Birlik Ve Kurum
Sorumlu Tutulamaz, Bu Husustaki Tüm Sorumluluk Yükleniciye Aittir. Bu Süreç İçerisinde Oluşacak Ardiye, Depolama, Tahlil Ve İmha İşlemleri Ücretleri Yürürlükteki Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Yükleniciden Tahsil Edilir. 10.3.4.11. Çeşitli Nedenlerle Bir Taksitin Kat?İ Kabulü Yapılmadan Müteakip
Taksit/Taksitlerin Kat?İ Kabulü Yapılırsa Kat?İ Kabulü Yapılanların
Bedeli Ödenir. Taksitlerden Herhangi Birinin İfa Edilmemesi
Nedeniyle Sözleşme Fesih Aşamasına Gelirse Diğer Taksitlerin Durumu Dikkate Alınmadan 4735 Sayılı Kik?Nun 22 Nci Maddesine Göre Fesih İşlemi Gerçekleştirilir. Sözleşme Feshini Gerektiren Durumun Gerçekleştiği Anda Henüz İdareye Teslim Edilmemiş Taksit Veya Taksitler Varsa Bunlar Teslim Alınmaz. Sözleşme Feshini Gerektiren Durumun Gerçekleştiği Anda İdareye Daha Önceden Teslim Edilmiş Ancak, Muayene İşlemleri Devam Eden Taksit Veya Taksitler Varsa Bunlara Ait Her Türlü Muayene (Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik Vb.) İşlemleri İtiraz Muayeneleri De Dahil Yaptırılır. Sonuçların Uygun Çıkması Halinde Kat?İ Kabulü Yapılarak Bedeli Ödenir. Sonuçların Uygun Çıkmaması Halinde Ret Olan Mal/Mallar Kaldırtılır Ve Yerine Teslim Süresi Olsa Da Yeni Mal Teslim Alınmaz. Yüklenici Bu Hususları Peşinen Kabul Eder Ve Herhangi Bir Hak İddiasında Bulunamaz.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5’inci Komd. A.İhale Kom. Bşk.lığı Gökçeada/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 16.11.2012 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5’inci Komd. A.İhale Kom. Bşk.lığı Gökçeada/Çanakkale adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’inci Komd. A.İhale Kom. Bşk.lığı Gökçeada/Çanakkale adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.