1. Kamu
  2. İhale Arşiv Listesi
  3. 240.000 Kcal Kalorifer Kazanı Alımı (montaj/demontaj Dahil)

240.000 Kcal Kalorifer Kazanı Alımı (montaj/demontaj Dahil)

İhale No 278455
Sektör Güvenlik, Kamera, Alarm Ürünleri ve Hizmetleri
İdare Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 3 Mayıs 2013
İhale Tarihi 20 Mayıs 2013 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

DETAY Cuma 03.Mayıs.2013
KAYIT SIRA NUMARASI  27632
İŞİN TANIMI  240.000 KCAL KALORİFER KAZANI ALIMI (MONTAJ/DEMONTAJ DAHİL)
İŞİN MİKTARI  1 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER  İL J.K.LIĞI/KIRIKKALE
İRTİBAT TELEFONLARI  0 318 233 09 67 DAHİLİ:8093-8280 FAX:2333423
İHALE KOMİSYONU  İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ  20 Mayıs 2013 Pazartesi 10:00:00
GEÇİCİ TEMİNAT  YOK
TESLİM YERİ  KIRIKKALE-ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI
İHALE DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ   
ŞRT. PARA YATIRMA YERİ   
TEDARİK USULÜ  4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DOKÜMANININ  
GÖRÜLEBİLECEĞİ YER 
İHALE DOKÜMANININ 
TEMİN  EDİLECEĞİ YER 
TEKNİK ŞARTNAME  NUMARASI 
İHALE İLAN METNİ
KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANININ KOMPLE DEĞİŞİM İŞİ
AÇIKLAMALAR
KIRIKKALE İL J.K.LIĞINA BAĞLI ÇELEBİ İLÇE J.K.LIĞI HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANININ KOMPLE DEĞİŞİM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR



1. Söz konusu idari şartname Kırıkkale İl J.K.lığına Bağlı Çelebi İlçe J.K.lığı Hizmet Binası Arızalı Kalorifer Kazanının Komple Değişim İşini kapsar.

2. Komple kalorifer kazanı değişim işi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

3. Komple kalorifer kazanı değişim işi sırasında yıkım ve sökümden çıkan malzemeler, idarenin izni ile göstereceği yere dökülecektir.

4. İmalatlar için gerekli her cins malzeme inşaat sahasına getirilecektir.

5. Teknik Şartname ve İdari Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. 

6. Yapılacak montaj işlerinde kullanılacak malzemeler piyasa tarafından genel olarak kullanılan kaliteli malzemelerden seçilecektir. Malzemeler TSE/TSEK, CE veya İSO belgelerinden birine sahip olacak ve bu belge idareye teslim edilecektir.

7. Yüklenici firma iş yerinde ilgili kanun/yönerge ve yönetmeliklerde belirtilen gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. İş güvenliği için uygun uyarı levhalarını gerekli yerlerde bulunduracaktır. 

8. Yüklenici idarenin bina ve tüm müştemilatları ile sınırları dâhilinde idare tarafından konulmuş tüm kurallara uyacaktır. İşin yapılmasında görevlendirilecek personele bu husus yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

9. İş yerinde idarenin belirlediği saatlerde çalışılacaktır. Mesai saatinin tamamlanmasına müteakip montaj alanı terk edilecek ayrıca birlikte kalınmayacaktır. Yüklenici tarafından, çalıştırılan personel için idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

10. Komple kalorifer kazanı değişim sırasında kırılan bozulan yerleri yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.

11. Komple kalorifer kazanı değişim sırasında daha önceden ön görülmeyen sorunların meydana gelmesi halinde yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin sorunları çözecektir.

12. Komple kalorifer kazanı değişim sırasında işin yapıldığı bina ve müştemilatında ve diğer 3’ncü şahısların menkul/gayrimenkul (araç, bina, arsa vb.) mallarında meydana gelen çevre kirletilmesi yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin temizletilecektir. Montaj işleminin tamamlanmasına müteakip yüklenici tarafından kullanılan tüm malzemeler geri götürülecektir.

13.Komple kalorifer kazanı değişim esnasında kullanılacak malzemeler için yükleniciye idare tarafından nakliye bedeli ödenmeyecektir.





14. Teknik Şartname ve idari şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk getiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun bir şekilde yapılacaktır.

15. Yapılacak tüm imalatlar ile ilgili ölçüler, inşaat mahallinde ve yerinde alınacaktır.

16. Yapılacak tüm imalatlar mahal listelerine ve poz numaralarına uygun olacaktır.

17. Çelik kalorifer kazanı ; duman borulu, 3 Atü, 240.000 kcal/h olacak ve yerinde monte edilecektir.

18. Eski çelik kalorifer kazanı kesilerek yerinden çıkarılacak ve idarece belirtilen yere bırakılacaktır. Bunun gibi hurda değeri olan tüm metal aksamlar kesinlikle idareden habersiz birlik dışına çıkarılmayacak ve firma tarafından alınmayacak, idareye teslim edilecektir.

19. Kazan montajı işi sırasında yüklenici tarafından;

a) Çelik kalorifer kazanı demontajı yapılacak,
b) Yeni çelik kalorifer kazanı (duman borulu 3 Atü, 240.000 kcal/h) montajı, 
c) 120 C taksimatlı renkli sıvılı termometre takılacak, 
ç) Hidrometre (çap, 100mm, 25 mss’na kadar) takılacak 
d) Duman kanalı yapımı çeşitli profil demiri sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması 2 mm sac’dan yapılacaktır.

20. Montaj işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz konusu kalorifer kazanına yüklenici tarafından proje çizdirilecek ve Çevre ve Şehircilik Md.lüğünden görevlendirilen makine mühendisi/makine teknikerine kontrol ettirdikten ve uygunluğu onaylandıktan sonra İdareye teslim edecektir.

21. Yüklenici ve idare yetkilisi arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. 

22. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren (30) otuz takvim günü içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir. 

23. Yüklenici tarafından yapılan tüm imalatlara ve işin yapılması için kullanılan tüm malzemelere 2 (iki) yıl süre ile garanti verilecek, garanti belgesi işin idarece kabul edilmesine müteakip idareye teslim edilecektir. 

24. Garanti süresi içerisinde işçilik, imalat ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarda yüklenici tarafından en geç 3 (üç) gün içerisinde müdahale edilerek sorun giderilecektir. Yüklenici firma ile idare arasında doğabilecek itilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri yetkilidir.


25. İşin gecikmesi halinde her gün için binde iki oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Diğer hususlarla ilgili 4735, 4734 sayılı Kanun Hükümleri ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.



26. Yükleniciden doğrudan temin bedeli üzerinden % 0,569 oranında karar pulu,%0,948 oranında sözleşme bedeli tahakkuk ettirilecek olup, yüklenici tarafından Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe, mal müdürlükleri ile vergi dairelerinden herhangi birinin veznesine yatırılarak idareye teslim edilecektir. 

27. Yüklenici firma ile bir suret noter onaysız sözleşme yapılacaktır.

28. İş Bu İdari Şartname bu madde dahil 3 sayfa ve 28 maddeden ibarettir.
 
 
NOT : BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)