1 İEMBOLİZAN KOİL PERİFERİK ANINDA AYRILAN, ELEKTRİKLE,                               1 Âdet"

1-Embolizan Koil Periferik Anında Ayrılan, Elekttrikle, Bivoaktif Madde Kaplamalı, Şişebilen

Sut Kodu:GR1115

Ayrılabilir koiller, platin koil ve hacimsel olarak genişleyebilen hidrojel polimerden oluşmalıdır.

Hidrojel katman, kanla temas ettiği anda şişmeye başlamalı, resistansın az olduğu yöne doğru genişlemelidir.

0.018” ve 0.035” sistemli ayrılabilir koiller, geleneksel koillere oranla daha fazla genişleme ve oklüzyon sağlamalıdır.

Hidrokoiller ayırma Kontrolörü sayesinde ayrılabilmelidir.Kontrolörün üzerindeki düğmeye 3 saniye boyunca basıldığında, 1 saniyeden daha kısa bir sürede hidrokoilin ayrılması sağlanmlaıdır.

Koilin ayrılıp ayrılmadığını yeşil ve kırmızı LED lambası yardımıyla konfirme etmelidir.

Migrasyon riskine karşı yeniden pozisyonlandırabilir ve geri çekilebilir olmalıdır.

Hidrokoiller trombus oluşumunu beklemeye gerek kalmadan mekanik oklüzyon sağlayarak yeniden kanalize olmasını engelleyebilecek yapıda olmalıdır.

Ekstra hacim sağlayarak, mekanik stabilizasyon sağlamalıdır

Ayrılabilir Hidrokoilin kontrollü olarak bırakılması sağlanmalıdır.

Ayrılabilir hidrokoillerin helezon çapları 0.018 lik için 2mm ile 20mm arasında, uzunlukları 2cm ile 40cm arasında değişen ayrı çeşitte 0.035 lik için 4mm ile 20mm arasında, uzunlukları 7cm ile 39cm arasında bulunmalıdır.

0.018” Ayrılabilir hidrokoiller 2.7F çaplı, en az 0.025” iç lümenli, 750 psi basınca uyumlu bir mikrokateter ile kullanıma uygun olmalıdır.

0.035” Ayrılabilir hidrokoiller 4F ve 5F çaplı, en az 0,035” iç lümenli,anjio kateteri ile kullanıma uygun olmalıdır.

Ayrılabilir hidrokoiller 1 ’er adetlik paketlerde satışa sunulmalıdır

Steril paket içerisinde teslim edilmeli, paket üzerinde üretim tarihi bulunmalı, raf ömrü 2 yıl olmalıdır.

 

1  Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2  Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

3  Piyasa Fiyat araştırına mektuplar 10.10.2022 10:00:00 ’a kadar kımımumuza ulaştırılmalıdır.

4  Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5   Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

6  Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.

7  Söz konusu alımlarla ilgili olarak hastanenin izni olmadan alacaklar için temlik koydıırıılıııayacaktır.Hastane idaresinin izni olmadan koyulan temlikler işleme alınmayacaktır.

8   İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

9   İdaremiz en düşük fiyatı kabtıl etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası lıizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

10   Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

11  Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

12   Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

13  Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

14  Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir,

15.                    Türkiye   Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücıı edilecektir.

16.             Tüm                mal atımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması islenecektir.

Adı es : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 IC.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) "Tel: 444 54 OO(SANTRAL)

(Dahili: 1110) Bilgi İçin: Ali Osman TOPÇU Faks: 0264 275 67 40"

E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 22 NCİ MADDESİNİN

(F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT

BELİRLİ SÜRELİ TİP SÖZLEŞME

 

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………….(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin
a) Adı:SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b)Adresi:ADNAN MENDERES CD. SAĞLIK SOKAK NO:193 ADAPAZARI-SAKARYA
c) Telefon numarası: 444 54 00
d) Faks numarası: 0264 2756740

e) Elektronik posta adresi (varsa): seah22f@gmail.com

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:…………………………………..

b) Vergi Kimlik No: …………………………….

c) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………

d) Telefon numarası: ……………………………

e) Bildirime esas faks numarası: …………………………….

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

 

Sözleşmenin Dili

Madde 3- Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

 

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve doğrudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

 

Madde 5- Sözleşmenin Konusu

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda tahmini miktarı belirtilen, teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen (………………………………………….)belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işidir.

5.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal/malların tahmini miktarı:

5.2.1

 

 

5.3.Bu Sözleşme ile temin edilecek (mal/mallar) sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

5.5. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların, sözleşme süresi sonunda daha az miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

5.6. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların sözleşme süresi bitmeden tamamının alınması durumunda iş artışı yapılmayacaktır.

 

Madde 6- Sözleşmenin ekleri

6.1. Teknik Şartname bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. Sözleşme hükümleri ile teknik şartnamedeki hükümler arasındaki çelişki veya farklılıklar olması halinde teknik şartnamede yer alan hükümler esas alınır.

 

Madde 7-  Sözleşmenin Türü ve Bedeli

7.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, teknik şartnamede adı ve teknik özellikleri belirtilen her bir iş kalemi ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………………………bedel üzerinden akdedilmiştir.

7.2. Alınan malların bedellerinin ödenmesinde yüklenici tarafından teklif edilen ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

 

Madde 8- Sözleşmenin Süresi

8.1. Bu sözleşmenin süresi  işe başlama tarihinden itibaren ………………. gündür.

 

Madde 9-Sözleşmenin sona erme halleri

9.1. Sözleşme süresi sonunda,

9.2. İdarenin siparişi üzerine Yüklenici tarafından malın bu sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde 3 kez getirilmemesi halinde,

9.3. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda,

9.4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,

9.5. Yüklenicinin sözleşmenin fesih edilmesi talebini idareye bildirmesi durumunda,

İdarenin kurum çıkarları doğrultusunda fesih bildirim hakkı idareye saklıdır.

9.6.Sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesine bağlı olarak sözleşmenin daha düşük bir bedelle tamamlanması durumunda, yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.

 

Madde 10- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

10.1.İşin yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri/Yerleri:

İdaremiz Tıbbi Sarf Deposuna veya ilgili ameliyathaneye Teknik Şartnameye uygun şekilde teslim edilecektir.

10.2. İş Başlama Tarihi : ………………………….

10.3. Teslim Şekli: 

10.3.1.Bu sözleşme kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacı doğrultusunda hasta başına alım yapılacaktır. 

10.3.2.Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça telefon/faks/yazı ile talep edilecektir.

10.3.3.İdarenin siparişinin yükleniciye bildirilmesini müteakip 24/saat içinde malzemeler idareye teslim edilecektir.

10.4. Teslimata ilişkin diğer hususlar Yüklenici firma teklif değerlendirme sürecinde satın alma birimine verilmiş barkodların ve SUT kodlarının (set halinde Teknik şartnamedeki tüm boyutları ve çeşitlerin barkodları) haricinde malzeme kullanıldığı zaman sözleşme kapsamında fatura kabulü yapılmayacaktır.

Madde 11- Ödeme yeri ve şartları

11.1. Ödeme Yeri: Ödeme Yeri: İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Sağlık tesisinin bağlı bulunduğu saymanlık veya sağlık tesisinin bağlı bulunduğu birliğin saymanlığında yapılacaktır.

11.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilmesi koşuluyla ödemesine ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda belirtilmiştir.

11.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır. 

11.4. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

11.5. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene ve Kabul Komisyonunca kullanıldığı tespit edilen malların bedeli ödenecektir. Kullanılmayan mallar ise yükleniciye iade edilecektir.

 

Madde 12 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

12.1. İdare ve yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem (sipariş bildirimi hariç) yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı veya faks yoluyla yapılabilir.

12.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

 

Madde 13 - Yüklenicinin vekili

13.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

13.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

 

Madde 14 –Muayene ve kabul işlemleri

14.1 Faturalarda mutlaka faturadaki malzemelerin sözleşmeli olduğu ve grup kalem numaraları belirtilecektir

14.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

 

Madde 15 - Sözleşmenin devir şartları

15.1. Bu sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez

15.2. Bu sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez

 

Madde 16 -  Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi Şartları ve Miktarı

16.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.

 

Madde 17. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler

17.1. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil değildir. KDV hariç diğer vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle İlgili diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Madde 18- Kesin Teminat

18.1.Kesin Teminat alınmayacaktır.  

Genel Hükümler

Madde 19- Yüklenicinin genel yükümlülükleri

19.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve şartnamelere göre belirlenen süre ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.  Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

19.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. İdare alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

19.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

19.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

19.5. Tekil ürün bildirime tabi tıbbi sarf malzemelerin faturası kesilecek her malzemenin ÜTS üzerinden seri no ,lot no,barkod no, adetleri verme bildirimi yapılacak olup; yapılmayan malzemelerin tesliminde sunulan faturaların ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

Madde 20- Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

20.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

20.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

20.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

20.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

 

Madde 21- Malların taşınması

21.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

 

Madde 22 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

22.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

 

Madde 23- Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

23.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

23.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve  satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

 

Madde 24 - Yeni model

24.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. 

 

Madde 25 - Ambalajlama

25.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

25.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

 

Madde 26 - Reklam yasağı

26.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

 

Madde 27 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

27.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

27.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

27.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

27.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 28 - Sözleşmede değişiklik yapılması

28.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, malın teslim yerine ve sözleşme bedeli aşılmamak kaydıyla kalemler arası geçiş sağlanarak  sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

28.2. Bunun dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik idare tarafından tekrar düzenlenebilir.

 

Madde 29- Anlaşmazlıkların Çözümü

29.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde SAKARYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 30-  Hüküm Bulunmayan Haller:

30.1 Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı kanun hükümleri, bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde. 31- Diğer Hususlar

31.1 Sözleşme imzalandıktan sonra Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)  fiyatların değişmesi veya fiyatı belirli olmayan ürünlerin SUT kapsamına alınması durumunda imzalanan sözleşmeler gözden geçirilerek ilgili ürüne ilişkin alımdan vazgeçilecektir.

31.2 Sözleşme tarihinden sonra teklif edilen ürünlerin CE belgesi onayları sistem üzerinden kabul edilmeyen tüm malzemelerin alımı iptal edilecek olup varsa kuruma kesilmiş olan faturaların ödemeleri yapılmayacaktır.

31.3 Yüklenici firma teklif değerlendirme sürecinde satın alma birimine verdiği barkodların ve SUT kodlarının (set halindeki malzemelerin Teknik şartnamedeki tüm boyutları ve çeşitlerin barkodları) haricinde malzeme kullandığı zaman sözleşme kapsamında fatura edemeyecektir.
31.4 Ameliyatı yapmak için kesici, delici motor, çakma çıkarma seti ve gerekli yardımcı malzeme firma tarafından ücretsiz olarak her ameliyatta getirilecektir. Bu malzemelerin mülkiyeti, tamir ve bakım sorumluluğu firmaya aittir.
31.6.Alımı yapılan setler steril olarak teslim edilecektir.
31.7.Faturalarda mutlaka faturadaki malzemelerin sözleşmeli olduğu ve grup kalem numaraları belirtilecektir.

31.8. Sözleşmesi yapılan ürünlerin DMO alımları olduğu takdirde sözleşmeler tek taraflı fesedilecektir.

 

 

Madde 32- Yürürlük;

32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 33- İmza

Bu sözleşme 33 (otuzüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……………… tarihinde (1) nüsha düzenlenmiş olup (1) nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak yüklenicin talebi halinde aslına uygun onaylanmış sureti yükleniciye verilecektir.

 

                    İDARE                                                                               YÜKLENİCİ     

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                    

                              Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

            Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 21.05.2014 tarih 2014/06 sayılı genelgesi gereği Hastanelerimizin İhtiyacı olan 2022 Yılı Girişimsel radyoloji birim fiyat Sözleşme Malzeme alımı 4734 Sayılı Kanununun 22 nci maddesi( f ) bendi kapsamında birim fiyat sözleşmesi yapılarak karşılanacaktır.

 

İDARİ ŞARTLAR

 

1-      SUT eki listelerde yer almayan malzemeler temin edilmeyecektir.

2-     Değerlendirme Kısım olanlarda kısım içi kalemlerde Kısmi teklif verilemeyeceği için; Herbir iş kalemi birim fiyatı ile tahmini alım miktarının çarpımı sonucu bulunan bedellerin kısımtoplamı üzerinden yapılacaktır. Kısımlar arasında kısmi teklif verilebilir.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,uzman üyelerce  uygunluk verilen teklif edilen fiyatların kısım bazında en düşük olanıdır. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan kısım bazında toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

3-      Kısım olmayanlarda kısmi teklif verilebilir.

4-      Piyasa araştırma sürecinde demo veya numune değerlendirme ilgili uzman hekimlerin talebine göre yapılabilecektir.Bu talebe cevap verilmediği takdirde söz konusu teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-      Firmalar teklif ettiği setlerin içindeki, Teknik şartnamedeki tüm boyutları ve çeşitleri, malzemelerin barkodlarını ve isimlerini yazarak ayrıntılı set açılımlarını teklifleri ile birlikte verecektir.

6-      Ameliyatı yapmak için kesici, delici motor, çakma çıkarma seti ve gerekli yardımcı malzeme firma tarafından ücretsiz olarak her ameliyatta getirilecektir. Bu malzemelerin mülkiyeti, tamir ve bakım sorumluluğu firmaya aittir. Hastanemizde steril edilecektir.

7-      Firma teklif vermekle, şartname içeriğini tamamen karşıladığını, eksik yanıltıcı ya da hatalı bilgi vermediğini, bilgilerinin bağımsız kaynaklardan doğrulanabileceğini, talep edildiğinde istenen kuruluşta masrafı kendine ait olmak üzere tahlil ve tetkik ettirmeyi, servis ve nakli ideal şartlarda sağlayabileceğini, bunların herhangi birisinin eksiklik ya da gecikmesine bağlı oluşabilecek sorunlardan kaynaklı durumlarda her türlü tıbbi, hukuki, insani sorumluluk ve yaptırımları üstlenmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

8-      Firmalar tekliflerini verirken tekliflerinde veya teklif eklerinde malzemelerin, a)  SUT Kodunu, b) Barkod Numarasını,c) Etiket Adını, d) Firma Tanımlayıcı Numarasını, e) markasını yazacaklardır veya belgelendirecektir.Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.Teklif cetvelerinde yer alan ubbler sözleşme imzalanırken kullanılacağından, sağlık tesislerinde sözleşme ekinde yer almayan ubb’li ürünlerin kullanılması durumunda ödeme yapılmayacaktır. Bu nedenle teklifinde, teklif ettiği kısımda kullanılacak tüm barkodların belirtilmesi gerekmektedir.

9-      İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak ve teklif ettiğiniz malzemenin piyasa araştırma mektubu malzeme listesindeki hangi kaleme karşılık geldiğini yani sıra nosunu belirterek teklif fiyatı vermeniz gerekmektedir.

10-  Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek. Teklif fiyatları KDV Hariç verilecektir.

11-  Piyasa Fiyat araştırma mektupları 10.10.2022 17:00’a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır. Faks ile gönderilen piyasa araştırma mektuplarının asılları elden ya da kargo ile veya posta ile gönderilmelidir.

12-  Sözleşme süresi, sözleşmenin yapıldığı tarihte başlar ve süresi 12 aydır.

13-  Acil vaka durumlarında ihtiyaç olan malzemenin yükleniciye bildirimi telefonla yapılarak ilgili birime teslimatı sağlanacaktır. Diğer durumlarda sözleşme hükümlerine uygun hareket edilecektir.

14-  Kesin Teminat alınmayacaktır.

15-  4734 sayılı kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. Sözleşme yapılan miktardan daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak bir bedel istenmeyecektir.

16-  Sözleşme imzalandıktan sonra SUT' da fiyatların değişmesi veya fiyatı belirli olmayan ürünlerin SUT kapsamına alınması durumunda imzalanan sözleşmeler gözden geçirilerek gerektiğinde ilgili ürüne ilişkin alımdan vazgeçilecektir.

17-  Ödeme en geç 180 (Yüzseksen) gün içerisinde yapılacaktır.

18-  Sözleşmenin devri söz konusu değildir, sözleşme hiçbir şekilde devredilemez. Sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez.

19-  İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik,fonksiyonellik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir. İlgili Uzman Hekimler bu durumu tutanak altına alarak belgelendirirler.

20-  Sözleşmesi yapılan ürünlerin,  SGK onayı reddinden dolayı medula sistemine hastanemiz tarafından fatura edilememesi durumunda; sözleşme yapılan firma fatura kesmiş olsa dahi fatura bedelini hiçbir şekilde talep etmeyecektir.

21-  Listelerdeki malzemelere teklif veren firmalar, yukarıdaki şartları ve bunlara ilişkin idare tarafından yapılacak her türlü yaptırımı peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. 

22-  Alım listelerinde yer alan setlere (ör: fiksatör seti vb.) sadece set fiyatı üzerinden teklif alınacağından dolayı, set içeriğini oluşturan herhangi bir malzemenin kullanımı söz konusu olduğunda, ait olduğu setin sut fiyatı üzerinden yapılan indirim oranında kullanılan malzemenin sut fiyatı üzerinden indirim uygulanarak faturalandırılacaktır.

23-  Teklif mektubu hazırlanırken sut kodu altında verilecek olan ubbler dışında herhangi bir ubb kabul edilmeyecektir.

24-  Hastaya kullanılmış olan sarf malzemelerin faturaları 3 gün içerisinde idari birime teslim edilecektir,Faturada teklif edilmiş olan ubb‘lerin titubb çıktıları fatura teslim edilirken evrakları içersinde bulunmalıdır.Süresi dolmuş olan faturaların kabul hakkı idareye saklıdır.

25-  Firma tarafından talep edilen sözleşmelerdeki kalemler arası toplam bedeli aşmamak kaydıyla geçişi kabul hakkı idareye saklıdır.

 

 

Aliosman Topcu	Hasan YILMAZ
22 F Satınalma Birimi	İdari ve Mali Hizm. Müd. Yr.

 

 

Mahmut KEKÜLLÜOĞLU

İdari ve Mali Hizm. Müdür.