2012/24716 - 20.000 Adet Uht İçme Sütü (4 Taksitle)

20.000 ADET UHT İÇME SÜTÜ (4 TAKSİTLE)
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı Ge nel K ur ma y B a şka nlığ ı B a ğ lıla rı Ve M üst eşa rlık M uha re be H iz met Dest e k
Eğ it i m K o muta nlığ ı
20.000 Adet Uht İçme Sütü (4 Taksitle) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/24716
1-İda re nin
a) Adresi : Dumlupınar Mah. Sakıp Sabancı Cad. No:134 41058 Kartepe
Kocaeli
b) Telefon ve faks numarası : 2623732221 - 2623732603
c) Elektronik Posta Adresi : ihlkom_muhhizdesegt@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Muh.Hiz.Des.Eğt.K.Lığı. Tşn.(Tük.)-129 Mal Say.Lığı Sakıp
Sabancı Caddesi No:134 Köseköy / Kartepe / Kocaeli
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasını Müteakip, İdare Tarafından Yükleniciye Ayrıca Bir İşe Başlama Tebligatı Gönderilmeyecek Olup; Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip Başlatılacaktır. İşin Süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) (Rakam Ve Yazıyla) Takvim Günüdür.
10.3.2. Yüklenicinin Teslim Programı : Taahhüt Konusu
Mal/Mallar; 1'inci Taksit: Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip, 10 (On) Takvim Günü İçerisinde 5.000 Adet, 2'inci Taksit:01-10
Temmuz 2012 Tarihleri Arasında 5.000 Adet, 3'üncü Taksit:01-10
Ekim 2012 Tarihleri Arasında 5.000 Adet, 4'üncü Taksit:01-10 Ocak
2013 Tarihleri Arasında 5.000 Adet, Olarak Tşn(Tük)-129 Mal Say.Lığına (Köseköy) Teslim Edilecektir. Teslim Edilen Mal Kati Kabulü Yapılıncaya Kadar Geçen Süre İçerisinde Red Edilme Hali Dışında Yükleniciye Geri Verilmeyecektir.
(Muh.Hiz.Des.Eğt.K.Lığı Kh. Ve Des.Gr.K.Lığı Tşn(Tük.)- 129 Mal
Say.Lığı, İdari Şartnamenin 2.1.C. Maddesinde Yazılı Miktarı
Aşmayacaktır.) 10.3.3. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil Ve Şartları
10.3.3.1. Yüklenici Mal/Malları, İşe Başlama Tarihinden İtibaren Sözleşmenin 10.3.2 Maddesinde Belirtilen Teslim Süresi İçerisinde Teslim Edecektir. 10.3.4. Taksit Teslim Süresinden Önce Veya Sonra Mal Alımı İçin; 10.3.4.1. İdarenin Talebi Söz Konusu Olduğunda Yüklenicinin De Yazılı Rızası Alınmak Kaydıyla Taksitler Teslim Süresinden Önce Veya Sonra Toptan Bir Defada,
Taksitler Birleştirilerek Veya Ayrı Ayrı Taksitler Halinde Alınabilir. Bu Durumda Malın Bedeli Kati Kabulü Müteakip Ödenir. 10.3.4.2.
Yüklenicinin Yazılı Talebi Söz Konusu Olduğunda, İdarenin De Uygun Görmesi Halinde Taksitler Teslim Süresinden Önce Toptan Bir Defada, Taksitler Birleştirilerek Veya Ayrı Ayrı Taksitler Halinde Alınabilir. Bu Durumda Malın Bedeli Kati Kabulü Müteakip Ödenir. 10.3.4.3. Taksitler En Çok Son Taksit Teslim Tarihine Kadar Ertelenebilir. 10.3.5. Taahhüt Edilen Malın Son Teslim Günü Tatil Gününe Tesadüf Ettiği Takdirde Teslimat, Tatili Müteakip İlk İş Gününde Yapılacaktır. Bundan Dolayı Gecikme Cezası Alınmaz. Tatil Gününe Rastlayan Teslimatlar, Tatil Gününü Takip Eden İlk İş Gününde Yapılmaz İse Sözleşme Tasarısının
34üncü Maddesi Hükümleri Uygulanır. Teslimatlar İş Günü Ve İş Saatlerinde Yapılır. 10.3.6. Toptan Veya Taksitler Halinde Teslim Edilen Mal, Kati Kabulü Yapılıncaya Kadar Geçen Süre İçerisinde
(Red Edilme Hali Dışında) Yükleniciye Geri Verilmeyecektir.
10.3.7. Teslim Süresine Muayenede Geçen Süreler Dahil Değildir. Muayenede Geçen Süre; Yüklenicinin Malı İhale Dokümanına Uygun Şekilde İlgili Birliğe Teslim Ettiği Tarihi Takip Eden Günden Başlayarak, Muayene Raporunun Yükleniciye Tebliğ Tarihine (Dahil) Kadar Devam Eden Süredir. 10.3.8. Teslim Süresi İçerisinde Getirilen Malların Muayeneleri Sonucunda Uygun Olmadığı Tespit Edildiğinde, Yüklenici Bu Süre İçinde Malını Alıp Yenisini Getirmekte Veya İtiraz Muayenesi İstemekte Serbesttir. Her Taksit Dönemi İçinde Uygun Çıkmayan Mallar Yerine Sadece Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yeniden Getirilen Malların Muayenesi Yapılır. 10.3.9. Yüklenici, Sözleşmeye Uygun Olarak Taahhüdünü Süresinde Yerine Getiremediği Takdirde; Sözleşmenin
34 Ncü Maddesine Göre Çekilecek İhtarlı Sürede Sadece 1 (Bir) Defa Mal Getirme Hakkına Sahiptir. 10.3.10. Uygun Çıkmayan Malların Yerine Yeniden Getirilen Malların Muayene Sonucunun Da Olumsuz Çıkması Durumunda Yüklenici İdarenin Deposundaki
Malın Tamamını 5 (Beş) Gün İçerisinde Geri Almak Zorundadır. Bu Müddet İçerisinde Mal Alınmaz İse Yükleniciye Geçecek Her Gün İçin O Taksit Toplamı Para Tutarının 0,0002 (Onbinde İkisi) Nispetinde Para Cezası Verilir. Ancak Cezalı Müddet Hiçbir Şekilde
10 (On) Günü Geçemez. Geçtiği Takdirde Teslim Yerindeki Muhakemat Müdürlüğü Vasıtası İle Gerekli Yasal İşlemler Başlatılır. Yüklenici Geri Almadığı Mallara İlişkin Olarak İdareden Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz. Geçen Süre İçerisinde Malın Miktarının Eksilmesi Veya Evsafını Kaybetmesinden Ya Da Evsafını Kaybetmesi Sonucu Muhafazasına İmkan Kalmadığının Fiziki Muayeneyi Yapan Muayene Ve Kabul Komisyonunca Belgelenmesi Kaydıyla İmha Edilmesinden Dolayı Alıcı Birlik/Kurum Sorumlu Tutulamaz. Bu Süreç İçerisinde Oluşacak Ardiye, Depolama, Tahlil Ve İmha İşlemleri Ücretleri Yürürlükteki Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Tahsil Edilecektir. 10.3.11. Çeşitli Nedenlerle Bir Taksitin Kati Kabulü Yapılmadan Müteakip Taksit/Taksitlerin Kati Kabulü Yapılırsa Kati Kabulü Yapılanların Bedeli Ödenir. Taksitlerden Herhangi Birinin İfa Edilmemesi Nedeniyle Sözleşme Fesih Aşamasına Gelirse Diğer Taksitlerin Durumu Dikkate Alınmadan 4735 Sayılı Kisk?Nun 22 Nci Maddesine Göre Fesih İşlemi Gerçekleştirilir. Sözleşme Feshini Gerektiren Durumun Gerçekleştiği Anda Henüz İdareye Teslim Edilmemiş Taksit Veya Taksitler Varsa Bunlar Teslim Alınmaz. Sözleşme Feshini Gerektiren Durumun Gerçekleştiği Anda İdareye Daha Önceden Teslim Edilmiş Ancak, Muayene İşlemleri Devam Eden Taksit Veya Taksitler Varsa Bunlara Ait Her Türlü Muayene (Fiziksel, Duyusal, Kimyasal, Mikrobiyolojik Vb.) İşlemleri İtiraz Muayeneleri De Dahil Yaptırılır. Sonuçların Uygun Çıkması Halinde Kati Kabulü Yapılarak Bedeli Ödenir. Sonuçların Uygun Çıkmaması Halinde Ret Olan Mal/Mallar Kaldırtılır Ve Yerine
Teslim Süresi Olsa Da Yeni Mal Teslim Alınmaz. Yüklenici Bu Hususları Peşinen Kabul Eder Ve Herhangi Bir Hak İddiasında Bulunamaz.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Muh.Hiz.Des.Eğt.K.Lığı. İhale Kom. Bşk. Lığı Sakıp Sabancı
Caddesi No:134 Köseköy / Kartepe / Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 12.03.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak ürünle ilgili Ürün Kalite Belgesi olarak,
a. TSE Belgesi veya
b. Türk Standartları Enstitüsünden alınan Uygunluk raporu veya c. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya
d. Ürünün Avrupa Standartlarına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya EIC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C. Elçilik / Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge) veya
e. Yurt dışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E işareti ve işaretle ilgili belgeler verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı. İhale Kom. Bşk. lığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 Köseköy / Kartepe / Kocaeli Adresinden Satın Alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı.İhale Komisyon Başkanlığı Sakıp Sabancı Caddesi No:134 Köseköy / Kartepe / Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.